Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza españa 1, Manchones, Zaragoza, Aragón, España

Anuncio Previo

18/02/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Licitación

18/02/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

18/02/2022

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

18/03/2022

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

19/04/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Adecuación a la normativa vigente de Espacio Multiusos.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Machones

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Machones

Datos generales

Estado

Adjudicada

Presupuesto base de licitación

50.565,17 €

Importe sin impuestos

41.789,40 €

Valor estimado del contrato

41.789,40 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

18/02/2022

Ultima actualización

19/04/2022

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45330000 - Trabajos de fontanería

45400000 - Acabado de edificios

45421132 - Instalación de ventanas

45000000 - Trabajos de construcción

45421160 - Trabajos de cerrajería y carpintería metálica

45320000 - Trabajos de aislamiento

45310000 - Trabajos de instalación eléctrica

45300000 - Trabajos de instalación en edificios

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 18/03/2022

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 18/03/2022

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Relación de al menos tres trabajos similares en los últimos tres años.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Referido al mejor de los últimos tres ejercicios por importe igual o superior a 300.000€
  • Seguro de indemnización - Seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a 300.000 €

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Adscrición Arquitecto Técnico como Jefe de Obra.: 10%
  • Compromiso coordinación con el contratista adjudicatario en posible fase solapada en el tiempo: 10%
  • Incremento del Plazo de Garantía: 20%
  • Memoria descriptiva: 30%
  • Precio: 18%
  • Reducción del Plazo de Ejecución: 12%

Documentos

Resolución

Adjudicado: Mejor y única oferta económica recibida.

Fecha adjudicación

21/03/2022

Importe

50.565,17 € - Baja (0%)

Importe sin impuestos

41.789,40 € - Baja (0%)

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de rehabilitación parcial de nave para biblioteca y archivo documental en el Museo del Ferrocarril de Madrid - Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Contratación de obras de rehabilitación parcial de la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril de Madrid para su transformación en biblioteca y centro de documentación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Las obras incluyen intervenciones en envolvente externa, distribución interna e instalaciones del edificio histórico. El adjudicatario ejercerá funciones de constructor según la legislación vigente, siendo responsable de la coordinación técnica, seguridad y salud laboral, así como de la gestión de subcontratos y proveedores durante la ejecución.

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
Abierto·Madrid·Pub. 24/06/2026
Presupuesto1.751.481,67 EUR
En Plazo
Fin presentación18/09/2026
Ver detalles

Obra de adecuación de parques y pavimentación en Salmeroncillos de Arriba y de Abajo

Licitación de obra pública para la adecuación y mejora de parques y pavimentación en los núcleos de población de Salmeroncillos de Arriba y de Abajo. La Diputación Provincial es el organismo contratante que promueve esta actuación conforme al proyecto técnico aprobado, incluyendo el correspondiente estudio de seguridad y salud en las obras. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la comprobación positiva del replanteo, con un período de garantía de doce meses a contar desde la recepción de la obra.

Diputación provincial de Cuenca
Abierto simplificado·Cuenca·Pub. 24/06/2026
Presupuesto54.545,45 EUR
En Plazo
Fin presentación14/07/2026
Ver detalles

Obras de mantenimiento y reparación en colegios públicos del Ayuntamiento de Astillero

Licitación de obras de reparación y mantenimiento en tres colegios públicos del municipio de Astillero. Las actuaciones incluyen trabajos de pintura, saneo de techos y paredes, reparación de puertas, instalación de vallado, mantenimiento de cubiertas y canalones, reposición de baldosas, sustitución de placas de escayola y revisión de instalaciones. Se ejecutarán durante el periodo estival aprovechando el parón de actividad educativa.

Ayuntamiento de Astillero
Abierto simplificado·El astillero·Pub. 24/06/2026
Presupuesto28.578,00 EUR
En Plazo
Fin presentación14/07/2026
Ver detalles

Contrato administrativo de obra para la instalación de ascensor en el centro cívico de Los Mochos, Almodóvar del Río

Contrato administrativo de obra no sujeto a regulación armonizada para la instalación de un ascensor en el centro cívico de Los Mochos, municipio de Almodóvar del Río. La obra constituye una unidad funcional que no se divide en lotes. El objeto del contrato comprende la totalidad de trabajos, materiales, servicios y obras accesorias necesarios para la ejecución completa de la instalación, incluyendo gastos de gestión, tasas e impuestos municipales. Los precios se rigen por el Proyecto Técnico afectados por el coeficiente de adjudicación.

Ayuntamiento de Almodóvar del Río
Abierto simplificado·Almodóvar del río·Pub. 24/06/2026
Presupuesto40.126,21 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Ejecución de obras de sustitución de carpinterías exteriores en la Dirección Territorial del IMSERSO en Melilla

Licitación para la ejecución de obras de sustitución de las carpinterías exteriores del edificio de la Dirección Territorial del IMSERSO ubicado en Melilla. Las actuaciones se definen según el estudio técnico disponible y comprenden la preparación de las obras y su ejecución por fases, dado que el centro debe mantener su operatividad. El contrato incluye la dirección facultativa y la responsabilidad solidaria en la ejecución.

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Melilla
Abierto simplificado·Melilla·Pub. 24/06/2026
Presupuesto84.958,86 EUR
En Plazo
Fin presentación14/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para finalización de rehabilitación de dos viviendas municipales en Tramacastilla, Teruel

Licitación de obras para la finalización del proyecto de rehabilitación de dos viviendas ubicadas en la calle Iglesia número 20 de Tramacastilla, Teruel. El contrato, convocado por el Ayuntamiento de Tramacastilla mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo completar las obras de reforma de estas viviendas para ofrecerlas como vivienda asequible a nuevos pobladores interesados en establecerse en la localidad. El presupuesto base de licitación asciende a ciento siete mil euros.

Ayuntamiento de Tramacastilla
Abierto·Tramacastilla·Pub. 24/06/2026
Presupuesto107.201,06 EUR
En Plazo
Fin presentación14/07/2026
Ver detalles

Contrato administrativo de obras de acondicionamiento de la Biblioteca de la Casa de la Cultura en Alovera

Licitación de obras de acondicionamiento de la Biblioteca y dependencias anexas de la Casa de la Cultura ubicada en la Avenida Virgen del Carmen de Alovera. Las obras tienen por objeto reparar los daños causados por humedades en la biblioteca, sala de exposiciones, sala de ordenadores y sala de lectura, consecuencia de problemas de impermeabilización en la cubierta del edificio. Tras la reparación de la cubierta plana, se requiere la ejecución de trabajos de rehabilitación de las dependencias afectadas.

Ayuntamiento de Alovera
Abierto simplificado·Alovera·Pub. 24/06/2026
Presupuesto79.999,03 EUR
En Plazo
Fin presentación08/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de servicios y pavimentación de la Travesía Este en Las Rebolledas

Contrato administrativo de obras para la mejora integral de servicios e infraestructuras en la Travesía Este de Las Rebolledas. Los trabajos incluyen pavimentación, instalación de red de abastecimiento de agua, red de evacuación de aguas pluviales, red eléctrica de baja tensión e instalación de alumbrado público. El plazo de ejecución es de cuatro meses, con un período de garantía de dos años. El proyecto técnico y el pliego de cláusulas administrativas particulares constituyen documentos contractuales de carácter obligatorio.

Junta Vecinal Las Rebolledas
Abierto simplificado·Las rebolledas·Pub. 24/06/2026
Presupuesto118.622,79 EUR
En Plazo
Fin presentación14/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora y reforma integral del Auditorio Inés Ibáñez Braña de Valdepeñas

Se licita la ejecución de obras de mejora y subsanación de deficiencias en el Auditorio Inés Ibáñez Braña de Valdepeñas. Las actuaciones comprenden trabajos de albañilería, instalaciones, reforma de camerinos, ampliación de escenario, corrección de barandilla de coro, sustitución de vidrio en cortavientos y pintado general. El proyecto abarca la totalidad del edificio mediante un único contrato sin división en lotes. La financiación procede de subvenciones del Plan de Recuperación de Bienes de Interés Cultural de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Ayuntamiento de Valdepeñas
Abierto simplificado·Valdepeñas·Pub. 24/06/2026
Presupuesto41.322,31 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de pavimentación de calles y renovación de redes de servicios en el municipio de Torralba de Ribota

Licitación pública de obras para la pavimentación de calles y la renovación de redes de servicios en el término municipal de Torralba de Ribota. El contrato se rige por el procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La entidad adjudicataria deberá ejecutar los trabajos de infraestructura viaria y renovación de infraestructuras de servicios bajo la supervisión de la dirección facultativa. El órgano de contratación, responsable del contrato y todas las condiciones técnicas y administrativas se detallan en los anexos del pliego.

Ayuntamiento de Torralba de Ribota
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 24/06/2026
Presupuesto192.375,91 EUR
En Plazo
Fin presentación22/07/2026
Ver detalles