Licitación Adecuación Muelle Pesquero Eivissa

Contrato de ejecución de obras del Muelle Adosado Reina Sofía Sur

Contrato de obras para la ejecución del proyecto del Muelle Adosado Reina Sofía Sur. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las obras conforme a los documentos contractuales establecidos, cumpliendo con las obligaciones de comunicación y publicidad derivadas de la financiación con fondos FEDER de la Unión Europea. El contratista debe garantizar accesibilidad para personas con discapacidad y abstenerse de conductas discriminatorias en el desarrollo de las actividades contratadas.

Obras de acondicionamiento del muelle pesquero de Arrecife - Autoridad Portuaria de Las Palmas

Contratación de obras para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones del muelle pesquero ubicado en Arrecife, correspondiente a la primera fase del proyecto. La Autoridad Portuaria de Las Palmas licita esta obra de infraestructura portuaria dirigida a optimizar las funcionalidades y condiciones de operación del puerto pesquero. El adjudicatario deberá ejecutar conforme a la normativa laboral vigente, el proyecto constructivo y los requisitos técnicos y económicos especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Contrato de obra para la ampliación de la rampa Ro-Ro de la cuarta alineación del dique de Poniente de la Autoridad Portuaria de Ceuta

La Autoridad Portuaria de Ceuta licita el contrato de obra para la ampliación de la rampa Ro-Ro de la cuarta alineación del dique de Poniente. Se trata de un contrato de carácter privado regido por la Ley de Contratos del Sector Público, con procedimiento abierto simplificado. El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el IPSI, con un plazo de garantía de doce meses a partir de la recepción de la obra. La presentación de ofertas implica la aceptación incondicional del pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos contractuales.

Contrato de obras marítimas para cierre y habilitación del muelle de ribera del puerto de Granadilla

Licitación pública de contrato de obras marítimas para la ejecución de tareas de cierre y habilitación del muelle de ribera en el puerto de Granadilla. El contrato incluye la aplicación de la normativa ambiental vigente, con financiación parcial mediante fondos europeos FEDER. Se requiere clasificación como contratista de obras y cumplimiento de obligaciones de vigilancia ambiental y consideraciones sociales en materia de formación laboral.

Obras de sustitución y mejora de elementos de atraque y defensa en el Muelle de Isla Verde Exterior de Algeciras

Contrato de obras para la sustitución y mejora de defensas marinas y bolardos en la alineación de la fase B del Muelle de Isla Verde Exterior, destinado a garantizar la operatividad de la línea de atraque Este en su mitad sur para tráfico de contenedores. Las actuaciones aseguran el cumplimiento de requisitos de seguridad operativa, durabilidad y calidad en las infraestructuras portuarias, mejorando la capacidad de amarre mediante la sustitución de defensas por elementos de igual o mayor capacidad y reparación de bolardos según su estado.

Obras de actuación en infraestructuras portuarias de la dársena pesquera del puerto de Vilanova i la Geltrú

Contratación de obras para la ejecución de actuaciones en las infraestructuras portuarias de la dársena pesquera ubicada en el puerto de Vilanova i la Geltrú. El proyecto incluye medidas de eficiencia energética y funcionalidad de las instalaciones pesqueras de la zona. Se requiere clasificación empresarial del grupo F, subgrupo 7, categoría 1. El contrato contempla un plazo de ejecución de veinticuatro meses y la inclusión de estudios de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normativa aplicable.

Obras de actuaciones en infraestructuras portuarias de la dársena pesquera del puerto de Vilanova i la Geltrú

Se licita la ejecución de obras de actuaciones en las infraestructuras portuarias de la dársena pesquera del puerto de Vilanova i la Geltrú, incluyendo medidas de eficiencia energética y funcionalidad. El proyecto comprende estudio de seguridad y salud en el trabajo, con un presupuesto de seguridad del dos coma cinco por ciento de la ejecución material, así como justificación de precios basada en el banco de datos de construcción de referencia. La duración máxima de ejecución de las obras es de veinticuatro meses.

Obras de dragado de mantenimiento de calados en aguas interiores del Puerto de Huelva

Licitación de obras de dragado de mantenimiento destinadas a conservar los calados navegables en las aguas interiores del Puerto de Huelva. Los trabajos incluyen la extracción y gestión de sedimentos para garantizar la operatividad portuaria y el acceso seguro de embarcaciones. La Autoridad Portuaria de Huelva promueve esta actuación de infraestructura crítica para mantener las condiciones de navegabilidad en el puerto.

Trabajos de Obras Marítimas

Id licitación: OBRAS MARITIMAS; Órgano de Contratación: Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA); Importe: 0.01 EUR; Estado: PRE