Licitación Obras incluidas en el proyecto "Ajardinamiento de las calles de la zona del Camp de la Figuera, concretamente las calles Manuel de Falla y Balmes"

Contrato de obras de reforma y ajardinamiento de los jardines del PAU R2 en Cabra

Contratación de obras para la reforma integral de los jardines y aceras situados en la zona del Polígono de Actuación Urbanística R2 de Cabra, Córdoba. Las prestaciones comprenden la fabricación, suministro e instalación de todos los elementos que componen la zona ajardinada, incluyendo trabajos de paisajismo. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará de forma unitaria sin división en lotes por razones técnicas y de coordinación constructiva en un espacio reducido.

Obras de acondicionamiento y mejora de zonas verdes en el paseo de la Carretera de Alovera de Azuqueca de Henares

Contratación de obras de acondicionamiento y mejora de zonas verdes en el paseo de la Carretera de Alovera, incluidas labores de paisajismo, construcción de senderos peatonales e instalación de mobiliario urbano. El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado de Azuqueca de Henares denominado Azuqueca Suma y se cofinancia al ochenta y cinco por ciento con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el Programa Plurirregional de España dos mil veintiuno a dos mil veintisiete.

Obras de ampliación del Parque de la Quebradilla en Azuqueca de Henares

Contrato de obras para la ampliación del Parque de la Quebradilla en Azuqueca de Henares, que incluye trabajos de paisajismo, instalación de mobiliario urbano e iluminación exterior. El proyecto, cofinanciado al 85% por fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el Programa Plurirregional 2021-2027, pretende mejorar la accesibilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental y conectividad visual entre ambos ámbitos del parque, garantizando recorridos accesibles y bien iluminados.

Obras de remodelación del jardín situado entre la avenida Giorgeta y la calle Uruguay - Ferrocarriles de Vía Estrecha

Contrato de obras para la remodelación integral del jardín ubicado entre la avenida Giorgeta y la calle Uruguay, licitado por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). El proyecto incluye el diseño y ejecución de trabajos de jardinería, con gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa municipal. Se regula mediante la Ley de Contratos del Sector Público y se desarrolla como procedimiento abierto simplificado sin constitución de garantía provisional.

Obras de ajardinamiento del solar de la calle Dr. Waksman con la calle Neus

Contratación de obras de ajardinamiento a ejecutar en un solar ubicado en la intersección de la calle Dr. Waksman con la calle Neus. Se trata de un contrato administrativo de obras regido por la Ley de Contratos del Sector Público, que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. La ejecución requiere jefatura de obra con titulación universitaria en Arquitectura Técnica o Ingeniería de Edificación, designada como interlocutor técnico ante la dirección facultativa.

Contrato mixto de obras de urbanización y servicios de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud del Parque del Botafoc en El Vendrell

Contratación de la ejecución de las obras de urbanización de una zona verde destinada a parque urbano, junto con los servicios de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. El proyecto se desarrolla en una finca municipal de El Vendrell ubicada en la Unidad de Actuación Torre del Botafoc, en suelo urbano consolidado. La financiación proviene de fondos del Plan ImpulsDipta de la Diputación de Tarragona, del Programa Pluriregional de España cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya.

Obra de construcción de jardín vertical en el parque de Vallehermoso

Contratación de obras para la construcción de un jardín vertical destinado a mejorar las condiciones de uso y seguridad del parque de Vallehermoso. El proyecto comprende la realización de actuaciones de mejora ambiental y paisajística con un plazo de ejecución de seis meses. La inversión se financia con cargo a presupuestos municipales plurianuales, con compromiso de gasto para ejercicios posteriores.

Contrato de obras de adecuación de la Plaza de la Concordia de Benabarre

Contrato administrativo de obras para la adecuación y mejora de la Plaza de la Concordia en Benabarre. El Ayuntamiento de Benabarre licita la ejecución de obras de reforma y acondicionamiento de este espacio público municipal. El contrato se regula por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo, estableciéndose un régimen de licitación pública abierta donde los contratistas pueden presentar ofertas que mejoren la propuesta base.

Obras de construcción de jardineras en Puente de Tetuán

Contrato de obras de construcción de jardineras ubicado en Puente de Tetuán. El Ayuntamiento de Málaga licita la ejecución de estas obras de urbanización y paisajismo. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y contempla la intervención de un proyectista, dirección facultativa y contratista responsable de la ejecución conforme a proyecto y normativa técnica aplicable.

Contrato de obras de rehabilitación de tramos del Jardín del Turia

Licitación de contrato de obras para la rehabilitación de los tramos X y XI del Jardín del Turia. Se trata de un contrato administrativo de obras regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico, programa de trabajo y cuadros de precios. La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo un jefe de obra con titulación en ingeniería civil o arquitectura que coordine todos los trabajos y sea interlocutor de la dirección.