Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Tm formentera, Illes balears, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

30/08/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

30/08/2022

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

15/09/2022

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

27/10/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

C03/2022 Construcción de vivienda para la protección de menores

Perfil del contratante

Consell Insular de Formentera

Perfil del contratante

Consell Insular de Formentera

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

601.329,58 €

Importe sin impuestos

496.966,60 €

Valor estimado del contrato

496.966,60 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

30/08/2022

Ultima actualización

27/10/2022

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

12 Meses

Códigos CPV

45211300 - Trabajos de construcción de viviendas

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 15/09/2022

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Para participar en la licitación la empresa tiene que aportar la declaración responsable (Anexo 12) relativa a la relación de las principales de obras de igual o similar naturaleza realizadas en el curso de los cinco últimos años. El licitador propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar las obras ejecutadas con los certificados de buena ejecución que tienen que incluir importe, fecha y lugar de ejecución de las obras. Además se tiene que precisar si se llevaron a cabo según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se entiende que la solvencia es suficiente si al menos el importe anual que el empresario ha ejecutado dentro del año de mayor ejecución (dentro del periodo de los cinco años antes mencionado), es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA.
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato a una persona titulada como ingeniero/a técnico industrial, con un mínimo de experiencia acreditada de más de 5 años en obras similares a la del objeto del contrato. Los licitadores que se presenten deberán aportar Anexo 5 Compromiso de adscripción de medios correctamente rellenado y en cumplimiento de los requisitos mínimos indicados anteriormente. El licitador, propuesto como adjudicatario por la mesa de contratación, deberá acreditar esta adscripción en la fase de requerimiento de documentación previa adjudicación presentando el título y currículum vitae de la persona adscrita, en el cual, consten los requisitos mínimos indicados.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Para participar en la licitación la empresa tiene que presentar una declaración responsable (Anexo 11) en la cual se indique el volumen anual de negocio de los tres últimos ejercicios. El licitador propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar el volumen de negocio declarado con la presentación de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria en el cual quede reflejado el volumen anual de negocio. Se entiende que la solvencia es suficiente si el volumen anual de negocio declarado por la entidad en el mejor de los tres últimos ejercicios es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA.

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Declaración sobre trabajadores con discapacidad

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Oferta económica: 100%

Documentos

Resolución

Desierto

La licitación ha quedado desierta: no se presentó ninguna oferta o ninguna de las presentadas cumplió los requisitos establecidos en los pliegos.

Licitaciones similares

Contrato de obras de acondicionamiento de edificio multiusos con dos apartamentos en planta primera

Licitación pública para la ejecución de obras de acondicionamiento de la planta primera de un edificio multiusos destinado a la creación de dos apartamentos. El proyecto, redactado por José León Lucía, se llevará a cabo en Cucalón (Teruel) con un presupuesto base de licitación de 99.172,00 euros sin IVA. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado atendiendo al criterio de mejor relación calidad-precio, con un plazo de ejecución de 6 meses contados desde la comprobación del replanteo.

Ayuntamiento de Cucalón
Abierto simplificado·Cucalón·Pub. 05/08/2026
Presupuesto99.172,00 EUR
En Plazo
Fin presentación19/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de demolición y construcción de dos viviendas para alquiler social en Zaragoza

Licitación pública de obras para la demolición de dos edificios existentes y la construcción posterior de dos viviendas destinadas a alquiler con precio social. El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del Plan Más Provincia de la Diputación Provincial, licita estas obras en dos lotes diferenciados. La ejecución incluye los trabajos en las ubicaciones de calle Bermúdez de Castro número 4 y calle Baja número 10, con un plazo de ejecución de doce meses.

Ayuntamiento de Maella
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 04/08/2026
Presupuesto400.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Construcción de edificio residencial de diez viviendas de protección oficial en alquiler en Peralta (Navarra)

Licitación pública para la construcción de un edificio de diez viviendas de protección oficial destinadas al alquiler, promovido por Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA). El proyecto se localiza en Peralta, Navarra, e incluye la ejecución completa de las obras de construcción del inmueble residencial. El contrato, valorado en más de dos millones de euros, se encuentra en plazo de presentación de ofertas y constituye una iniciativa de vivienda social para incrementar la oferta de alojamiento asequible en la zona.

Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA)
Abierto·Pamplona·Pub. 29/07/2026
Presupuesto2.204.896,45 EUR
En Plazo
Fin presentación28/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación de edificio para viviendas sociales en el Ayuntamiento de Baltar, Ourense

Licitación de obras para la rehabilitación de un edificio existente destinado a la creación de cuatro viviendas de carácter social en el municipio de Baltar, provincia de Ourense. El contrato incluye demoliciones, medidas de seguridad y salud, y gestión de residuos. La ejecución se llevará a cabo en el plazo máximo de once meses, con financiación compartida entre la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento. El proyecto se enmarca dentro de iniciativas de rehabilitación de patrimonio inmobiliario para dotación de vivienda social.

Ayuntamiento de Baltar
Abierto simplificado·Baltar·Pub. 21/07/2026
Presupuesto213.438,43 EUR
En Plazo
Fin presentación18/08/2026
Ver detalles

Contrato de ejecución de obras para la construcción de 29 viviendas, garajes y trasteros en Benasque

Contrato de ejecución de obras para la construcción de 29 viviendas junto con garajes y trasteros ubicados en el área fluvial 4 de Benasque, Huesca. La obra incluye todas las fases de construcción conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, con supervisión de dirección facultativa externa y seguimiento por parte de Suelo y Vivienda de Aragón. El contratista debe cumplir con normativa de seguridad, gestión de residuos, control de calidad y garantía de obra según los términos establecidos en el pliego.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Abierto·Adahuesca·Pub. 16/07/2026
Presupuesto5.529.999,99 EUR
En Plazo
Fin presentación08/09/2026
Ver detalles

Contrato de ejecución de obras de construcción de 12 viviendas en Albarracín

Contrato para la ejecución de obras de construcción de doce viviendas en el municipio de Albarracín. El adjudicatario será responsable de la dirección técnica de la obra, el control de calidad, la gestión de residuos de construcción y demolición, la coordinación de subcontratistas, así como de todos los gastos derivados de mano de obra, seguridad social, señalización, planos, instalaciones y limpieza final. La entidad licita el proyecto conforme a las prescripciones técnicas establecidas, siendo obligatoria la presentación de un plan de gestión de residuos dentro del plazo contractual.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Abierto·Perales del alfambra·Pub. 09/07/2026
Presupuesto2.100.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación02/09/2026
Ver detalles