Licitación Climatización Museo Ferrocarril - Sant Llorenç

Obras de instalación de sistema de climatización en la planta de exposición del Centro IVAM CADA de Alcoi

Contratación de obras para la instalación de un sistema de climatización que proporcionará servicio a la planta de exposición museística del Centro IVAM CADA ubicado en Alcoi. El proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Industrial Juan Llobell Llobell. Se trata de un contrato de obras clasificado según la normativa de contratación del sector público, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado por tratarse de una obra inferior a dos millones de euros.

Obras de sustitución de planta refrigeradora por bomba de calor en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona

Contratación de obras para la sustitución de la planta refrigeradora existente por un sistema de bomba de calor en el edificio L (Biblioteca de Humanidades) de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objeto del contrato se rige por la normativa de contractación pública española y los términos específicos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. La licitación se somete a las disposiciones de la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

Contrato de obras de climatización, ventilación y aseo adaptado en consultorio local y PAC de Benasque

Contratación de obras para la instalación de sistemas de climatización y ventilación, así como la adecuación de aseos en un edificio destinado a consultorio local y punto de atención continuada en Benasque. El proyecto persigue mejorar la eficiencia energética y garantizar condiciones de confort óptimas en el centro de salud. Las obras forman parte del Plan Extraordinario Provincial del año 2026 de la Diputación Provincial de Huesca.

Obras de sustitución del sistema de extracción de gases de la nave de ferralla en la planta de fabricación de contenedores de Enresa en El Cabril

Se licita la ejecución de obras para sustituir el sistema de extracción de gases de la nave de ferralla ubicada en la planta de fabricación de contenedores del Centro de Almacenamiento de El Cabril, dependiente de Enresa. El contrato incluye trabajos de instalación de sistemas de ventilación y extracción de emisiones, sin posibilidad de división en lotes al tratarse de un único proyecto integral con necesidades técnicas indivisibles.

Contrato de obras de reforma de sala de calderas en Hotel Molino Alto de Aliaga

Contrato de obras administrativas para la reforma de la sala de calderas del Hotel-Restaurante-Museo Molino Alto ubicado en Aliaga, Teruel. El proyecto incluye trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La licitación se convoca mediante procedimiento abierto con presupuesto base de 74.319,50 euros más IVA, con plazo de ejecución de tres meses.

Obras de instalación de climatización en el Parque Infantil de Tráfico

Contratación de obras para la instalación de un sistema de climatización en el Parque Infantil de Tráfico. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y normas aplicables a la contratación pública. La ejecución requiere la presentación de un programa de trabajo, designación de delegado técnico con residencia en Logroño o radio de 100 km, y sometimiento de todos los materiales a aprobación de la dirección facultativa. El contratista asume responsabilidad por la calidad de la obra durante su ejecución y el plazo de garantía.

Obras de mejora de climatización e iluminación en la tercera planta de la Biblioteca Vila de Gràcia con criterios de sostenibilidad

Contratación de obras para la mejora de los sistemas de climatización, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como la instalación de nueva iluminación y señalización en la tercera planta de la Biblioteca Vila de Gràcia. El proyecto incluye medidas de contratación pública sostenible conforme a los criterios ambientales y sociales establecidos por el Ayuntamiento. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado.

Obra de insonorización de salas de climatización VRF en Centro Base III de Madrid

Contratación de obra para la insonorización de las salas de las unidades de climatización VRF ubicadas en el Centro Base III, situado en la calle Tomás Bretón número 47 de Madrid. Los trabajos se desarrollarán conforme al Proyecto de Ejecución específico y bajo la supervisión de la Consejería a través del director técnico y los Directores Facultativos de obra. El adjudicatario asumirá todos los gastos derivados de licencias, tasas, acometidas, legalización y puesta en servicio de las instalaciones.

Obras de climatización, calefacción y ventilación en la Biblioteca Municipal de Sedaví

Contrato administrativo de obras para la instalación de sistemas de climatización, calefacción y ventilación en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Sedaví. Los trabajos incluyen la totalidad de la obra a ejecutar, con una duración máxima de tres meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo. El adjudicatario debe disponer de los medios personales y materiales necesarios durante todo el período de ejecución. El pago se realizará mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada según los precios convenidos.

Obras de reforma, mejora de accesibilidad y edificación del Centro Cultural El Fito y Centro Deportivo Municipal La Peñuela en Cabanillas de la Sierra

Licitación de obras divididas en dos lotes para la reforma y mejora de accesibilidad del Centro Cultural El Fito y la edificación y urbanización del Centro Deportivo Municipal La Peñuela, ubicados en Cabanillas de la Sierra. Los trabajos comprenden acondicionamiento, mejoras de accesibilidad y trabajos de construcción en suelo urbano consolidado, clasificados como equipamiento municipal, conforme a las normas urbanísticas locales y normativas de seguridad e higiene en construcción.