Licitación Ejecución de la obra consolidación de la torre Griminella de Martorell de acuerdo con lo establecido en el proyecto técnico de la obra. Incluye, entre otras, la realización de las siguientes actuaciones: a. Limpieza de las superficies y muros, saneado de los sillares, retirada de elementos extraños o de elementos que no pertenecen al monumento. Desbroce y retirada de todas las plantas, hierbas, hongos, etc. b. Trabajos de refuerzo estructural que permitan garantizar la solidez del conjunto. Fijación de sillares y elementos que puedan desprenderse del conjunto. c. Reconstruir parte de la volumetría de los muros de perímetro acentuando las preexistencias. Se utilizará un elemento neutro que permita identificar los restos de la torre y que facilite completar la geometría, regularizar las aristas y vértices, las aspilleras, la coronación de muros, la reposición de huecos de sillares, el recalce de las partes bajas etc. d. Proteger frente a elementos agresivos del entorno que deterioran el monumento. Realizar un rejuntante y sellado de las partes que componen los muros. Cubrir la coronación mediante un recrecido en forma cóncava que evite la acumulación de agua. e. Proteger el espacio interior aportando un pavimento drenante que evite la erosión, realizar un tratamiento herbicida y el uso de una capa separadora y gravas. Nombre del proyecto técnico de la obra: "proyecto para la consolidación de la torre Griminella de Martorell".

Contrato de obras de acondicionamiento del Parque Público de La Paz en Añover de Tajo

Contrato de obras para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y urbanización del Parque Público de La Paz ubicado en Añover de Tajo, Toledo. La actuación comprende la transformación del terreno existente de aproximadamente 3.226 metros cuadrados mediante la creación de zonas verdes, de paseo, de estancia y de juego, así como la instalación de mobiliario urbano idóneo. El proyecto surge de los Presupuestos Participativos municipales 2026 y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

Obras de recuperación externa de la duna del Centro de Estudios Avanzados de la Federación Española de Vela

Contratación de obras para la recuperación externa de la duna ubicada en las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados de la Federación Española de Vela. Los trabajos se realizarán conforme al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento, que reviste carácter íntegramente contractual. La ejecución de las obras será responsabilidad del adjudicatario, quien deberá cumplir con todas las cláusulas administrativas particulares establecidas en el pliego y en la documentación técnica.

Obras de reforma y rehabilitación de vestuarios del campo de fútbol municipal de Gelida

Licitación de obras de rehabilitación integral del edificio de vestuarios del campo de fútbol municipal. El proyecto contempla la reforma del edificio existente, incluyendo reparación de instalaciones deterioradas, eliminación de oxidaciones y vandalizaciones, renovación de cubierta y pintura de fachada. El trabajo busca mejorar significativamente el estado actual de las instalaciones, afectadas por el paso del tiempo y el deterioro general de sus estructuras y sistemas.

Obras de adecuación de locales para servicios de bienestar y derechos sociales en la Avenida Josep Tarradellas de Barcelona

Contratación de obras para la ejecución del proyecto básico y ejecutivo de adecuación de tres locales situados en la Avenida Josep Tarradellas de Barcelona, destinados a albergar servicios de bienestar y derechos sociales. Las intervenciones incluyen la transformación y acondicionamiento de espacios con una superficie útil total de 1.845,33 metros cuadrados, con especial atención a la gestión de luz natural, corrección de desniveles y apertura de pasos de comunicación entre locales. El contrato comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar el proyecto aprobado, incluyendo materiales, mano de obra, transporte y equipamiento.

Obras de acondicionamiento, seguridad y accesibilidad de la planta primera de la Casa Museo de l'Agustí y recuperación del camino de acceso

Contratación de obras para el acondicionamiento y mejora de mantenimiento de la planta primera de la Casa Museo de l'Agustí, incluyendo intervenciones orientadas a mejorar la seguridad y accesibilidad del inmueble. Las actuaciones comprenden también los trabajos de recuperación y acondicionamiento del camino accesible exterior para facilitar el acceso a la planta primera. El proyecto se enmarca en las iniciativas de refuerzo de este equipamento estratégico del Parque Etnológico del Tagamanent.

Contrato de obras de rehabilitación de viviendas en edificio histórico de Morata de Jalón

Se licita la rehabilitación de dos viviendas ubicadas en el edificio de la antigua biblioteca de Morata de Jalón. El Ayuntamiento de Morata de Jalón promueve este contrato de obras para la restauración y acondicionamiento de ambas unidades habitacionales. El presupuesto base de licitación y las condiciones técnicas de ejecución se especifican en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas anexo. El contratista deberá cumplir las obligaciones laborales recogidas en convenio colectivo y las condiciones especiales de ejecución establecidas.

Obras de adaptación y acondicionamiento de planta baja con cubierta para vivienda en edificio existente del Ayuntamiento de Cualedro

Se licita la ejecución de obras para la adaptación, acondicionamiento y mejora energética de una planta baja cubierta destinada a vivienda en un edificio existente. El contrato, de naturaleza pública, es adjudicado por el Ayuntamiento de Cualedro conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. La prestación constituye una unidad funcional indivisible cuyas acciones están directamente relacionadas entre sí. La obra se financia mediante subvención de la Diputación de Ourense y fondos municipales destinados a la adquisición, rehabilitación y mejora de viviendas para alquiler residencial.

Obras de rehabilitación de cubierta y restauración interior de ermita con reforma de edificación aneja

Se licita la ejecución de obras de rehabilitación integral en una ermita y su edificación anexa. Las prestaciones comprenden la rehabilitación de la cubierta de la ermita, restauración de su techo interior, y reforma de la edificación aneja destinada a almacén de enseres, sala y aseos en una única planta sobre estructura existente de 1936. Se trata de una intervención unitaria en el mismo inmueble que requiere coordinación única de seguridad y salud, sujet a autorizaciones sectoriales sobre proyecto unitario.

Obra de reurbanización de Plaza Fariñas en La Línea de la Concepción

Contratación de la ejecución de obras de reurbanización de la Plaza Fariñas ubicada en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz. El contrato incluye los trabajos, materiales y servicios necesarios conforme al proyecto técnico y al estudio de Seguridad y Salud establecidos. La entidad local licita esta obra mediante procedimiento simplificado, requiriendo que los licitadores cuenten con la clasificación empresarial necesaria y se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores.

Obras de mejora de eficiencia energética en edificio de policía municipal de Rivas Vaciamadrid con dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud

Contratación de obras de mejora de eficiencia en edificios municipales correspondientes al Programa de Inversión Regional 2022-2026. Se licita la ejecución de trabajos en el edificio de Policía del municipio de Rivas Vaciamadrid, incluyendo la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la obra. La prestación se estructura en dos lotes diferenciados, contemplando todos los capítulos previstos en el proyecto técnico adjunto, materiales, transporte, licencias y permisos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.