Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza de la cort, 1 -, Albalat de la ribera, Valencia, Comunidad valenciana, España

Anuncio de Licitación

11/04/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

11/04/2025

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

02/05/2025

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

10/06/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

05/08/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Construcción de Edificio de Bienestar Social

Licitaciones públicas: obras de construcción de un edificio de Bienestar Social. Ayuntamiento de Albalat de la Ribera.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Albalat de la Ribera

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Albalat de la Ribera

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

498.188,39 €

Importe sin impuestos

411.725,94 €

Valor estimado del contrato

411.725,94 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

11/04/2025

Ultima actualización

05/08/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

10 Meses

Códigos CPV

45400000 - Acabado de edificios

45000000 - Trabajos de construcción

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

45300000 - Trabajos de instalación en edificios

Título oficial

Obras de construcción de un edificio de Bienestar Social, en el municipio de Albalat de la Ribera, a adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 02/05/2025

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 02/05/2025

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Se aportará la declaración responsable y en caso de ser propuesto adjudicatario, aportará la documentación que lo justifique.
  • Trabajos realizados - Se aportará la declaración responsable y en caso de ser propuesto adjudicatario, aportará la documentación que lo justifique.
  • Técnicos o unidades técnicas - Se aportará la declaración responsable y en caso de ser propuesto adjudicatario, aportará la documentación que lo justifique.

Calificaciones financieras

  • Seguro de indemnización - Se aportará la declaración responsable y en caso de ser propuesto adjudicatario, aportará la documentación que lo justifique.
  • Cifra anual de negocio - Se aportará la declaración responsable y en caso de ser propuesto adjudicatario, aportará la documentación que lo justifique.

Calificaciones específicas

  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • C.1 Oferta económica: 70%
  • C.3 Compromiso de limpieza final de obra: 15%
  • C.2 Ampliación del plazo de garantía: 15%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

firma del contrato

Adjudicado a

CALALLARGA S.L.

Importe adjudicado

496.896,18 €

Participantes

2

Fecha adjudicación

09/06/2025

Licitaciones similares

Contrato de obras para construcción de dos viviendas con bajo comercial en edificio municipal de Monterde

Contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de construcción de un edificio municipal que incluye dos viviendas residenciales sobre un bajo comercial existente en Monterde, Zaragoza. Las obras abarcan cerramientos, tabiquería, carpinterías, instalaciones completas de electricidad, fontanería, climatización, ventilación y telecomunicaciones, así como acabados interiores, gestión de residuos y control de calidad y seguridad. El proyecto se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y se financia íntegramente con subvención del Plan Más Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ayuntamiento de Monterde
Abierto simplificado·Monterde·Pub. 05/08/2026
Presupuesto143.893,15 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de acondicionamiento del Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas mediante ampliación de aseos y reparación de cubierta

Contrato de obras para el acondicionamiento integral del Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas. Las obras incluyen el aumento de la dotación de aseos y las reparaciones necesarias en la cubierta del edificio. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria, utilizando criterios de mejor relación calidad-precio. La financiación proviene del Plan de Obras Municipales y Renovación de Redes de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Ayuntamiento de Miguelturra
Abierto simplificado·Miguelturra·Pub. 04/08/2026
Presupuesto85.663,18 EUR
En Plazo
Fin presentación24/08/2026
Ver detalles

Contrato de obra para mejora de la eficiencia energética de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cañada Rosal

Se licita la ejecución de obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cañada Rosal. Las actuaciones contempladas en el proyecto técnico aprobado están destinadas a mejorar el comportamiento energético del inmueble, reducir su demanda energética y aumentar la eficiencia de las instalaciones municipales. El contrato se financia parcialmente mediante subvención provincial del Programa MÁS Sevilla y se tramita mediante procedimiento simplificado.

Ayuntamiento de Cañada Rosal
Abierto simplificado·Cañada rosal·Pub. 03/08/2026
Presupuesto81.827,05 EUR
En Plazo
Fin presentación24/08/2026
Ver detalles

Contrato de reparación en varias estancias de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rocío

Contrato de obras para la reparación y acondicionamiento de múltiples espacios en las áreas de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rocío. La empresa adjudicataria deberá ejecutar los trabajos de reparación, garantizar la gestión integral de residuos y escombros conforme a legislación ambiental vigente, así como cumplir con requisitos preventivos y de seguridad laboral durante la ejecución de las actuaciones.

Intendencia de Rota
Abierto simplificado·Cádiz·Pub. 03/08/2026
Presupuesto38.832,62 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma integral del edificio Sede del Archivo General Insular del Cabildo de Gran Canaria

Se licita un contrato de obras para la reforma parcial del edificio Sede del Archivo General Insular del Cabildo de Gran Canaria. Las prestaciones incluyen trabajos de transformación y acabado de edificios, así como instalación de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado e instalaciones de baja tensión. La ejecución se realiza como actuación unitaria sin división en lotes, con duración total de doce meses a partir de la autorización administrativa. El lugar de ejecución se ubica en la Carretera General del Centro, Las Palmas de Gran Canaria.

Consejeria de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria
Abierto simplificado·Las palmas de gran canaria·Pub. 03/08/2026
Presupuesto1.338.793,23 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Obras de derribo y urbanización en Larraga - Ayuntamiento de Larraga

Licitación pública para la ejecución de trabajos de derribo de edificaciones y posterior urbanización del terreno en el municipio de Larraga. El Ayuntamiento de Larraga requiere la contratación de una empresa especializada en demolición y acondicionamiento de suelos para transformar la zona mediante obras de infraestructura urbana y preparación del terreno. El proyecto tiene un presupuesto de doscientos cuarenta y tres mil euros aproximadamente y se encuentra en fase de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Larraga
Abierto·Larraga·Pub. 03/08/2026
Presupuesto243.618,10 EUR
En Plazo
Fin presentación19/08/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la construcción de almacén exterior en la Residencia de la Tercera Edad de Forcall

Contratación de obras para la construcción de un almacén exterior en la Residencia de la Tercera Edad de Forcall. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Forcall, tiene como objetivo mejorar las instalaciones del centro residencial mediante la creación de un espacio de almacenamiento ubicado en la zona de esparcimiento del edificio. Las obras se ejecutarán en un centro en funcionamiento, en una zona actualmente libre delimitada por muros y con pavimento de terrazo, adyacente al acceso rodado desde la calle Extramuros.

Ayuntamiento de Forcall
Abierto simplificado·Forcall·Pub. 01/08/2026
Presupuesto44.677,45 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de ampliación del Centro de Mayores Antonio Somalo Bernal en Tres Cantos

Licitación pública para la ejecución de obras de ampliación del Centro de Mayores Antonio Somalo Bernal ubicado en Tres Cantos. El contrato incluye trabajos de ampliación de edificios, instalación y acabados, conforme al proyecto aprobado por la administración. Se trata de un procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, regulado por la normativa de contratos del sector público.

Ayuntamiento de Tres Cantos
Abierto·Madrid·Pub. 31/07/2026
Presupuesto3.289.294,27 EUR
En Plazo
Fin presentación26/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación y acondicionamiento de primera planta del centro cívico municipal de Rafal

Se licita un contrato de obras para la rehabilitación y acondicionamiento de la primera planta del centro cívico ubicado en Rafal, Alicante. Las actuaciones incluyen trabajos de reacondicionamiento estructural y de instalaciones en el inmueble situado en la calle Antonio Mazón, construido en 1970. El proyecto se financia parcialmente mediante subvención de la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica 2024-2027. La ejecución se llevará a cabo conforme al proyecto técnico redactado por la arquitecta Ana Isabel Ruiz Rodríguez.

Ayuntamiento de Rafal
Abierto simplificado·Rafal·Pub. 30/07/2026
Presupuesto241.868,41 EUR
En Plazo
Fin presentación19/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación de cubierta, urbanización exterior y rehabilitación de planta baja en edificio municipal de Sax

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación de la cubierta, mejora de la urbanización exterior y rehabilitación integral de la planta baja del edificio ubicado en calle Luis Barceló número 1 de Sax, Alicante. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado utilizando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de cinco meses a partir de la firma del acta de replanteo. La inversión está financiada con cargo al presupuesto municipal municipal destinado a adecuación de edificios.

Ayuntamiento de Sax
Abierto simplificado·Sax·Pub. 29/07/2026
Presupuesto191.659,23 EUR
En Plazo
Fin presentación18/08/2026
Ver detalles