Licitación El objeto del contrato es la construcción de una pista de atletismo de 400 metros, con una pista exterior de calentamiento de 500 metros y un campo de fútbol en el interior.

Contrato de obras de urbanización de viales en la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant (Consultorio) - Santa Pola

Se licita la contratación de obras de urbanización de los viales de la parcela del polígono 7.2.C de Gran Alacant, donde se ubicará un consultorio. Las obras incluyen la pavimentación, infraestructuras y mejoras de accesibilidad de las vías de acceso y circulación interna de la parcela. El proyecto técnico y el proyecto de mejoras están disponibles en los enlaces de descarga facilitados. La ejecución se realizará en Santa Pola.

Obras de consolidación del perímetro de la excavación arqueológica del lavadero dels Pous de l'Abiar - Ayuntamiento de Benitachell

Contratación de obras para la consolidación estructural del perímetro de excavación del lavadero arqueológico dels Pous de l'Abiar, ubicado en Benitachell. Los trabajos incluyen la estabilización de sillares de tosca, reparación de muros de mampostería, restitución de elementos faltantes y tratamiento de la pileta secundaria. El proyecto, redactado por el arquitecto José Carlos Jiménez Ariza, se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado con una duración de dos meses en la zona Pous Abiar del término municipal.

Obras de acondicionamiento y mejora de accesos en la parcela dotacional municipal del entorno La Era del Ayuntamiento de Congosto

Contratación de obras administrativas para la mejora de las condiciones de acceso entre diferentes espacios de la parcela dotacional municipal del entorno La Era, así como la recuperación al uso público del espacio entorno a las pistas de pádel de reciente creación. El objeto incluye trabajos de pavimentación de calles, movimientos de tierras y paisajismo. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario, considerando la mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Obras de humanización y mejora de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaza

Contratación de obras de humanización y mejora urbana en dos vías públicas mediante procedimiento simplificado. El proyecto incluye actuaciones de transformación de espacios, con especial atención a criterios de sostenibilidad ambiental, cumplimiento de normativa laboral y medidas de accesibilidad. Las obras se financiarán conforme a los créditos presupuestarios disponibles, con ejecución sujeta a los plazos y condiciones técnicas del proyecto.

Obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife de Lanzarote

Se licita la ejecución de obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife, en el término municipal de Arrecife (Lanzarote). Las actuaciones incluyen revegetación, sistemas de riego, movimiento de tierras, drenaje, trabajos en mediana y pantallas, así como gestión de residuos. El contrato se ejecuta bajo responsabilidad única del adjudicatario sin división en lotes, garantizando coordinación integral de las distintas prestaciones.

Obras de reparación y rehabilitación del firme en caminos rurales en tierra del Ayuntamiento de Daimiel

Contratación de obras destinadas a la reparación y rehabilitación del firme en caminos rurales en tierra situados en el término municipal de Daimiel. El objeto incluye trabajos de movimiento de tierras y acondicionamiento de superficies en cinco caminos rurales identificados: Flor de Ribera, Torralba a Barajas, del Pico, del Pero y de la Espinosa. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto y se divide en dos lotes. Se ejecuta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato mixto de obras de urbanización y servicios de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud del Parque del Botafoc en El Vendrell

Contratación de la ejecución de las obras de urbanización de una zona verde destinada a parque urbano, junto con los servicios de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. El proyecto se desarrolla en una finca municipal de El Vendrell ubicada en la Unidad de Actuación Torre del Botafoc, en suelo urbano consolidado. La financiación proviene de fondos del Plan ImpulsDipta de la Diputación de Tarragona, del Programa Pluriregional de España cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya.

Obras de mejora de la zona deportiva municipal con construcción de pista de pádel, reparación de instalaciones y acceso a piscina

Contratación de obras de mejora integral de la zona deportiva municipal que comprende la construcción de una nueva pista de pádel, la reparación del pavimento de la pista de tenis existente, la mejora de la zona de juego del campo de fútbol y la instalación de un punto de acceso a la piscina municipal. El proyecto se ejecutará en un plazo de seis meses con garantía de un año desde el inicio de los trabajos.

Expediente de contratación para la adjudicación del contrato de obras de estabilización parcial de la ladera de la calle Cuesta Vieja de Añover de Tajo (Toledo):

Id licitación: 2282/2026/1º; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Añover de Tajo; Importe: 528970.3 EUR; Estado: PRE