Licitación Obras de derribo y la gestión de la escombros y residuos de los almacenes municipales incendiados

Contrato de obras de demolición de edificación de vivienda en Bailén

El Ayuntamiento de Bailén licita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado el contrato de obras de demolición de una edificación de vivienda ubicada en calle Amargura, número 4 de Bailén. Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del proyecto que sirve de Presupuesto de Partida de Trabajo, con un plazo de ejecución de un mes. La financiación proviene de fondos de la Diputación Provincial de Jaén destinados a la recuperación de zonas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Obras de construcción y pavimentación de la plaza de la Iglesia

Contrato de obras para la construcción y pavimentación de la plaza de la Iglesia. El presupuesto base de licitación asciende a doscientos noventa y uno mil cuatrocientos quince euros con ochenta y nueve céntimos. Las obras comprenden todos los elementos necesarios para la utilización completa de la plaza como obra completa, sin división en lotes. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de demolición del cuartel de la Guardia Civil La Parra en el muelle 4 del Puerto de Málaga

Licitación de obras de demolición del edificio del cuartel de la Guardia Civil denominado La Parra, ubicado en el muelle 4 del Puerto de Málaga. El contrato comprende los trabajos de derribo de la construcción y movimiento de tierras asociado. La Autoridad Portuaria de Málaga licita este contrato de obras, cuya ejecución está prevista para el año dos mil veintiséis en la ciudad de Málaga.

Contrato de obras de derribo de edificaciones en dos lotes en el municipio

Contratación de obras de demolición y derribo de dos edificios ubicados en el municipio. El objeto se divide en dos lotes: derribo del edificio situado en calle Valencia, 40, con plazo de ejecución de un mes, y derribo del edificio situado en calle Llavador, 4, con plazo de ejecución de dos meses. El contrato incluye las operaciones de limpieza necesarias para dejar la zona en condiciones de higiene y ornato público. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obra de adaptación de inmueble para aparcamiento público en Villanueva del Rey

Contratación de obra para la adaptación de un inmueble ubicado en Calle Real número 2 de Villanueva del Rey con destino a aparcamiento público. Las actuaciones comprenden la demolición completa de las edificaciones existentes, desmontaje de cobertura con amianto por empresa cualificada, limpieza y desbroce del terreno, cerramiento de la parcela mediante vallado, ejecución de solera de hormigón y red de saneamiento para aguas pluviales. El proyecto se financiará mediante el Programa de Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027 y lo licita la Diputación Provincial de Córdoba por encargo del Ayuntamiento de Villanueva del Rey.

Obras de derribo parcial y reforma de fachada con gestión de residuos y seguridad - Procornellà en Cornellà de Llobregat

Licitación de obras de derribo parcial del edificio Valeo e intervención en la fachada, incluyendo la redacción y aplicación del plan de seguridad y salud, así como la gestión integral de residuos de construcción. El organismo contratante es Procornellà, ubicado en Cornellà de Llobregat. La adjudicataria asumirá todos los gastos de gestión de residuos, la redacción del plan de seguridad y salud conforme al Decreto 89/2010 de la Generalitat de Cataluña, y la aplicación de las medidas preventivas bajo supervisión del coordinador designado. El importe del contrato asciende a 174.365,48 euros.

Obras de derribo total de dos edificios de viviendas en Roses

Contratación de las obras de derribo integral de dos edificios residenciales ubicados en la calle Sant Josep, 11 y calle del Castell de la Trinitat, 52-54 del núcleo urbano de Roses. Los edificios se encuentran en desuso y desocupados por su mal estado de conservación. Las obras incluyen el derribo completo de ambas construcciones, protección de las medianeras vistas con revestimiento de espuma de poliuretano proyectado y base de hormigón para facilitar el mantenimiento del solar resultante.

Obras de reforma y ampliación de la Casa Consistorial - Fase 2 del Ayuntamiento de Alsasua

Licitación de obras correspondiente a la segunda fase de reforma y ampliación de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu. El proyecto comprende intervenciones de rehabilitación y ampliación del edificio consistorial, ubicado en la localidad navarra. La contratación se tramita a través de la Junta de Gobierno Local, con un presupuesto de 426.648,50 euros. Se trata de actuaciones de obra civil destinadas a mejorar las instalaciones y funcionalidad del edificio municipal que alberga los servicios administrativos locales.

Contrato de obras de derribo de edificaciones en la parcela urbana de Sant Antoni, Sant Andreu de Llavaneres

Contratación de obras de derribo de las edificaciones existentes en una parcela urbana ubicada en la calle Sant Antoni números 2, 4 y 6 del municipio de Sant Andreu de Llavaneres. Se trata de una contratación anticipada sujeta a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiación en el ejercicio presupuestario 2027, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de demolición de viviendas y ampliación de plaza en Colmenar del Arroyo

Se licitan obras de demolición de dos viviendas ubicadas en la Plaza de la Parra números 1 y 1C, así como la ampliación y mejora de la propia plaza en el municipio de Colmenar del Arroyo. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto aprobado por la Administración y el cumplimiento de los informes sectoriales anexos al expediente. El Ayuntamiento será responsable de solicitar la autorización a la Dirección General de Carreteras, mientras que la empresa adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.