Ejecución de obras de construcción de edificio administrativo en las naves 1 y 2 del Centro de empresas de Proyecto Melilla, SAU

Obras de remodelación de pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Contratación de obras para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las actuaciones consisten en la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. El objeto responde a la necesidad de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas actuales.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos en Briallos

Contratación de obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos ubicado en el polígono 204 de Briallos. El proyecto, redactado por el arquitecto Miguel Astiazarán Goñi, incluye trabajos generales de construcción e ingeniería civil clasificados como rehabilitación. La ejecución se somete a procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, permitiendo participar a cualquier empresa interesada y estableciendo un máximo de subcontratación del setenta por ciento.

Obras de reforma y mejora del complejo polideportivo municipal de Lantejuela

Contratación de obras de actuaciones de reforma en el complejo polideportivo municipal de Lantejuela, Sevilla. Las obras incluyen trabajos en campo de césped y otras mejoras en las instalaciones deportivas municipales. El contrato se financia al cien por cien mediante subvención de la Diputación Provincial de Sevilla destinada a construcción y renovación de equipamientos municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 947.278,75 euros, con sistema de retribución mediante precios unitarios.

Obras de reforma y adecuación de punto de donación de sangre y plasma en Sabadell con redacción de proyecto ejecutivo y dirección facultativa

Contratación de obras de reforma y adecuación de un nuevo punto de donación de sangre y plasma del Banco de Sangre y Tejidos en Sabadell. El contrato incluye la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección facultativa de las obras y su ejecución, conforme a normativa de edificación, accesibilidad, seguridad, instalaciones, eficiencia energética y protección contra incendios aplicable a esta actividad sanitaria.

Contrato de obras para la dinamización del embarcadero de Vinebre

Se contrata la ejecución de obras de dinamización del embarcadero de Vinebre, dirigidas a potenciar el recorrido fluvial del tramo bajo del Ebro como motor de desarrollo económico de los municipios ribereños. El proyecto se financia mediante el Fondo de Transición Nuclear y fondos de cofinanciamiento para desarrollo local en la zona de influencia de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó.

Contrato de obras de ejecución de estación depuradora de aguas residuales en Marmellar de Abajo

Se licita la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de una estación depuradora de aguas residuales ubicada en Marmellar de Abajo. El contrato administrativo de obras incluye la construcción completa de la infraestructura conforme al proyecto de ejecución visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. La inversión se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias de saneamiento e infraestructuras de agua.

Obras de mejora de itinerarios ciclistas de los Presupuestos Participativos 2020-2021

Contratación de obras de mejora y adecuación de itinerarios ciclistas derivados de las propuestas de inversión ciudadana de los Presupuestos Participativos 2020-2021. El contrato se divide en tres lotes correspondientes a las propuestas de inversión números 4331, 4633 y 5008. Se trata de un contrato de obras de carácter administrativo regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.