- Licitaciones
- Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado paredes
- Talayuela
- El objeto del contra...
Lugar de ejecución
Plaza real, 1, Talayuela, Cáceres, Extremadura, España
Anuncio de Licitación
04/03/2022
Perfil del Contratante
Anuncio de Pliegos
04/03/2022
Perfil del Contratante
Fin Plazo Presentación
24/03/2022
Finalizado
Anuncio de Adjudicación
Anuncio de Formalización
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes a la Memoria técnica redactada por el Arquitecto técnico Municipal el 23/02/2022 y a la vista de que este Ayuntamiento necesita la contratación de las PAVIMENTACIÓN de parte de la ampliación del cementerio, con una superficie total de enlosado de hormigón de 206,00 m2. El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Perfil del contratante
Perfil del contratante
Licitaciones similares
Contrato de obra de adecuación de pista polivalente e instalación de caseta-local en Sant Vicenç de Castellet
Licitación de obras para la adecuación de una pista exterior polivalente y la instalación de una caseta-local en la urbanización La Balconada de Sant Vicenç de Castellet. El proyecto incluye trabajos de pavimentación, revestimiento de tierras, movimiento de tierras, construcciones prefabricadas y trabajos diversos de pavimentación. El presupuesto total de ejecución por contrato con IVA incluido asciende a 74.974,66 euros, con un plazo de ejecución de ocho semanas desde la firma del acta de replanteamiento.
Contrato de acondicionamiento de pavimentos y cubiertas en las perreras de Almatriche
Contrato de obras para el acondicionamiento de pavimentos y cubiertas en las instalaciones penitenciarias de la Dirección del Órgano de Contratación ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. El objeto consiste en proporcionar una superficie continua, lisa, resistente y de fácil limpieza en los pavimentos, eliminando irregularidades y abrasividad del hormigón existente que pueden provocar lesiones y desgaste en los animales. Se incluye asimismo la colocación de cubiertas metálicas. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado abreviado sin división en lotes.
Obra de rehabilitación integral de edificio para Centro de Formación Profesional para el Empleo en Fuenlabrada
Contratación de obra de rehabilitación de un edificio situado en el Cerro de la Cantueña, en la carretera A-42 entre Madrid y Toledo, destinado a funcionar como Centro de Formación Profesional para el Empleo. El proyecto contempla la adaptación funcional de espacios, incluyendo posibles modificaciones estructurales en zonas de talleres según las especialidades formativas a implantar, así como el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestión energética durante la ejecución.
Obras de reurbanización integral del entorno de la Ermita Virgen de la Huerta de Ademuz
Licitación de obras para la adecuación completa del entorno de la Ermita Virgen de la Huerta en Ademuz. Los trabajos comprenden drenaje, distribución de agua potable, canalización subterránea de alumbrado y pavimentación de la plaza del casco urbano. El proyecto técnico ha sido elaborado por el arquitecto Rafael Llàcer Camps. Se trata de un contrato de obras por procedimiento abierto simplificado con una duración de dos meses.
Obras de acondicionamiento del Pump Track, caminos y carriles en el Parque de La Loma de Fuengirola
Contratación de obras de acondicionamiento integral del Pump Track y mejora de infraestructuras en el Parque de La Loma en el término municipal de Fuengirola. Las actuaciones comprenden la dotación de pavimento en las conexiones entre carriles y caminos interiores, la renovación del pavimento del contorno interior y exterior de la pista de Pump Track existente, y la ampliación de la estructura de sombra del área de gimnasio exterior. El procedimiento es abierto simplificado con varios criterios de adjudicación.
Contrato de obras de restauración y modernización del Camí Ral en la Calle Mayor de Argelaguer
Licitación de obras integrales para la restauración del Camí Ral en el ámbito de la Calle Mayor del municipio de Argelaguer, Girona. Las actuaciones comprenden la sustitución de la red de saneamiento de aguas residuales, renovación de la instalación de agua potable y red de hidrantes de incendios manteniendo la continuidad del servicio, sustitución parcial del alumbrado público mediante soterramiento de canalizaciones, y soterramiento de infraestructuras eléctricas. El proyecto se enmarca en la urbanización integral de la vía con garantía de seguridad y salud laboral, así como gestión sostenible de residuos.
Obras de remodelación de la piscina municipal de Vila-seca - Fase 2 - Ayuntamiento de Vila-seca
Licitación pública para la ejecución de obras correspondientes a la Fase 2 del proyecto ejecutivo de remodelación integral de la piscina municipal de Vila-seca. El contrato comprende trabajos de construcción y adecuación funcional del equipamiento deportivo municipal, presentando una única intervención de reforma con vinculación técnica y funcional entre sus actuaciones. Se licita en un solo lote sin subdivisiones.
Obra de reparación de patologías en cubiertas, fachadas y carpintería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras
Contratación de obras de reparación integral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, dependiente de la Universidad de Cádiz. El proyecto abarca la ejecución de trabajos de rehabilitación en cubiertas, revestimientos de fachada y elementos complementarios de carpintería en los edificios Principal, Salón de Actos, Administración y Talleres del campus universitario. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por la institución académica, con dirección técnica externa y seguimiento continuo de calidad.
Obras de renovación del revestimiento de suelo deportivo en pistas de fútbol sala de varios centros deportivos
Contrato de obras para la renovación del pavimento deportivo de varias pistas de fútbol sala ubicadas en diferentes centros deportivos. Las actuaciones incluyen la sustitución del césped artificial actual por un nuevo sistema de última generación con relleno de árido estático, reparación de la base asfáltica cuando sea necesario, y retirada del equipamiento deportivo existente que interfiera con los trabajos. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer las condiciones técnicas y deportivas de las instalaciones.
Contrato de obras de reforma y adecuación funcional del consultorio médico municipal
Licitación de obras para la renovación y adecuación funcional del consultorio médico municipal, conforme al proyecto técnico redactado por el arquitecto Xavier Cerqueda Ribó. El contrato se divide en dos lotes: obra civil e instalaciones con pavimentos. El plazo de ejecución se establece en diecisiete semanas a contar desde la formalización del acta de comprobación del replanteig. La presentación de ofertas tiene un plazo de veinte días naturales desde la publicación del anuncio.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Acabado de edificios en BadajozLicitaciones de Acabado de edificios en CáceresLicitaciones de Trabajos de construcción en BadajozLicitaciones de Trabajos de construcción en CáceresLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Extremadura