Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza martín del rey, 1, Fondón, Almería, Andalucía, España

Fin Plazo Presentación

25/11/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Energía limpia en Fondón

Licitaciones públicas: Ejecución del proyecto de energía limpia. Ayuntamiento de Fondón.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Fondón

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Fondón

Datos generales

Estado

Anulada

Presupuesto base de licitación

410.259,16 €

Importe sin impuestos

339.057,16 €

Valor estimado del contrato

339.057,16 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

06/11/2024

Ultima actualización

06/11/2024

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

45 Días

Códigos CPV

45330000 - Trabajos de fontanería

45311000 - Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos

45300000 - Trabajos de instalación en edificios

45421132 - Instalación de ventanas

45331110 - Trabajos de instalación de calderas

45310000 - Trabajos de instalación eléctrica

45321000 - Trabajos de aislamiento térmico

Título oficial

Ejecución del proyecto de energía limpia del municipio de Fondón.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 25/11/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Indicación de las medidas de control de la calidad, que la persona licitadora podrá aplicar al ejecutar el contrato. Se exige que la persona licitadora posea certificación en el/los siguientes sistemas de gestión de la calidad o equivalentes: ISO 9001.
  • Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
  • Medidas de gestión medioambiental - Indicación de las medidas de gestión ambiental, que la persona licitadora podrá aplicar al ejecutar el contrato. Se exige que la persona licitadora posea certificación en el/los siguientes sistemas de gestión medioambiental o equivalentes: ISO 14001.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas de al menos una vez y media el valor estimado del contrato

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Compromiso de ampliación del plazo de garantía de las obras: 15%
  • Proposición económica: 30%
  • Reducción del plazo de ejecución: 10%
  • Memoria Técnica: 25%
  • Experiencia del equipo técnico adscrito en la realización de obras de iguales o similares características financiadas con Fondos Públicos: 20%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras para la construcción, montaje y mantenimiento de la zona Kitchen Lab del Certamen Espacio Cocina de Fira València

Contratación de obras de construcción, transporte, montaje, desmontaje, puesta en servicio, almacenamiento y mantenimiento de la zona Kitchen Lab destinada al Certamen Espacio Cocina (Hábitat) organizado por La Societat Valenciana Fira València. Se trata de un contrato privado de obras que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, destinado a crear una infraestructura funcional y operativa para el certamen.

Societat Valenciana Fira València, S.A.
Abierto simplificado·Benimàmet·Pub. 07/08/2026
Presupuesto61.200,00 EUR
En Plazo
Fin presentación27/08/2026
Ver detalles

Instalación de sistemas fotovoltaicos en infraestructuras portuarias de la Autoridad Portuaria de Ceuta

Se licita la instalación de una instalación fotovoltaica en el muelle España, específicamente en la terminal y galerías de embarque de la Autoridad Portuaria de Ceuta. El contrato incluye la ejecución de trabajos de ingeniería y construcción para la implantación de paneles solares y sistemas conexos en infraestructuras portuarias, regulándose por el presente pliego y supletoriamente por la Ley de Contratos del Sector Público.

Autoridad Portuaria de Ceuta
Abierto·Ceuta·Pub. 07/08/2026
Presupuesto648.100,42 EUR
En Plazo
Fin presentación02/09/2026
Ver detalles

Obras de construcción del nuevo auditorio-teatro municipal y montaje de equipamiento escénico - Ayuntamiento de Vinarós

Licitación pública para la ejecución de las obras de construcción del nuevo auditorio-teatro municipal y la contratación del montaje del equipamiento y maquinaria escénica, dividida en dos lotes. El proyecto, promovido por el Pleno del Ayuntamiento de Vinarós, está enmarcado en una iniciativa de desarrollo urbano sostenible cofinanciada por fondos europeos del período 2021-2027. Las actuaciones incluyen tanto la estructura y acabados del edificio como la instalación integral de sistemas técnicos y equipos escénicos necesarios para el funcionamiento del equipamiento cultural municipal.

Ayuntamiento de Vinarós
Abierto·Vinaròs·Pub. 07/08/2026
Presupuesto6.892.117,77 EUR
En Plazo
Fin presentación04/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación del alumbrado público en Villamañán y Villacé

Contrato de obras para la renovación integral del sistema de alumbrado público exterior en el municipio de Villamañán y la localidad de Villacé, provincia de León. Las actuaciones comprenden la instalación de nuevo equipo de iluminación y trabajos de instalación eléctrica en varias calles y plazas del núcleo urbano. El procedimiento de selección es abierto simplificado sumario, donde cualquier empresario interesado podrá presentar proposición. La ejecución está prevista para el año 2026 con una duración de tres meses.

Ayuntamiento de Villamañán
Abierto simplificado·Benamariel·Pub. 07/08/2026
Presupuesto47.732,95 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para el acondicionamiento de la segunda fase del antiguo Molino de Sestrica

Licitación de contrato de obras para la ejecución de las tareas de acondicionamiento correspondientes a la fase II del antiguo Molino de Sestrica, conforme al proyecto aprobado por la Administración. Las obras serán supervisadas por la dirección facultativa del órgano de contratación, que ejercerá las funciones de responsable del contrato con facultades de inspección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la prestación.

Comarca del Aranda
Abierto simplificado·Illueca·Pub. 07/08/2026
Presupuesto49.717,44 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles

Servicios de iluminación en calles y espacios públicos de Astorga

Licitación de obra para la instalación y mejora de sistemas de iluminación en diferentes calles y espacios públicos del municipio de Astorga. El contrato incluye trabajos de iluminación pública con un plazo de ejecución de tres meses. La adjudicación se realizará conforme a criterios de precio mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Ayuntamiento de Astorga
Abierto simplificado·Astorga·Pub. 07/08/2026
Presupuesto51.652,89 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación de sistemas de iluminación LED en centros de salud de las organizaciones sanitarias integradas Uribe, Barrualde-Galdakao y Donostialdea

Se licita la ejecución de obras de renovación e instalación de tecnología de iluminación LED en instalaciones sanitarias pertenecientes a tres organizaciones sanitarias integradas del País Vasco. El proyecto incluye la modernización de sistemas de alumbrado en centros de salud ubicados en las áreas de Uribe, Barrualde-Galdakao y Donostialdea, dividiéndose en tres lotes diferenciados. Las obras comprenden trabajos de desmontaje, instalación de nuevos sistemas de iluminación eficiente y mantenimiento posterior de las instalaciones realizadas.

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud
Abierto·Vitoria-gasteiz·Pub. 07/08/2026
Presupuesto2.869.262,92 EUR
En Plazo
Fin presentación07/09/2026
Ver detalles

Instalación de sistema de protección contra incendios en Hospital Reina Sofía de Tudela

Licitación pública para la instalación de un sistema de protección contra incendios (PRVE) en el Hospital Reina Sofía ubicado en Tudela, Navarra. El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial convoca este contrato para ejecutar las obras de instalación de equipos y sistemas de seguridad contra incendios en las instalaciones sanitarias. El proyecto tiene un presupuesto de ciento diez mil euros aproximadamente y se encuentra en periodo de presentación de ofertas.

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Otros·Pamplona·Pub. 07/08/2026
Presupuesto121.423,09 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para instalación eléctrica en nave de tratamiento de piezas de Navantia Ferrol

Se licita un contrato de obras para la realización de la instalación eléctrica completa en la nueva nave de tratamiento de piezas de la planta de Navantia Ferrol. El proyecto incluye todas las actividades y coordinación necesarias para ejecutar la instalación, considerándose un objeto indivisible debido a la interdependencia de las tareas que lo componen. La empresa adjudicataria debe contar con habilitaciones profesionales específicas en baja tensión y estar acreditada en el correspondiente registro de empresas instaladoras.

Navantia S.A., S.M.E.
Abierto·Madrid·Pub. 06/08/2026
Presupuesto240.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación31/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para adecuación y finalización de edificio existente destinado a centro de día en Belalcázar

Licitación de obra para la adecuación y finalización de un edificio existente con el propósito de convertirlo en un centro de día en Belalcázar. El proyecto está financiado mediante fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea a través del Plan Next Generation. Las obras incluyen los trabajos necesarios para adecuar la infraestructura al nuevo modelo de cuidados de larga duración para personas mayores y personas con discapacidad. El procedimiento de contratación es abierto simplificado con tramitación urgente.

Ayuntamiento de Belalcazar
Abierto simplificado·Belalcázar·Pub. 06/08/2026
Presupuesto376.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles