Licitación Instalación de Placas Fotovoltaicas UIB

Calificaciones técnicas

• Otros - De acuerdo con el artículo 77.1.a) de la LCSP, para este lote 2 el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo y subgrupo de clasificación o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en la letra F.2 del cuadro de características del contrato. Únicamente hará falta esta acreditación en los supuestos en los cuales no sea necesario disponer de la clasificación exigida Medios: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avalada por certificados de buena ejecución. Criterios de selección y requisitos mínimos: Para participar en la licitación la empresa tiene que aportar la declaración responsable relativa a la relación de las principales de obras de igual o similar naturaleza realizadas en el curso de los cinco últimos años. El licitador propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar las obras ejecutadas con los certificados de buena ejecución que tienen que incluir importe, fecha y lugar de ejecución de las obras. Además, se tiene que precisar si se llevaron a cabo según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se entiende que la solvencia es suficiente si al menos el importe anual que el empresario ha ejecutado dentro del año de mayor ejecución (dentro del periodo de los cinco años antes mencionado), es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA en contratos de duración inferior a un año o a la anualidad media del presupuesto del contrato sin IVA en el resto de contratos. La anualidad media se calculará dividiendo el presupuesto de licitación sin IVA entre el número de meses del plazo y multiplicando esta cantidad por 12. En el caso de división del contrato en lotes se entiende que la solvencia es suficiente si el importe anual ejecutado dentro del año de mayor ejecución es igual o superior al presupuesto de licitación de cada uno de los lotes sin IVA en contratos de duración inferior a un año o a la anualidad media del presupuesto de cada uno de los lotes sin IVA en el resto de contratos.

Calificaciones financieras

• Cifra anual de negocio - De acuerdo con el artículo 77.1.a) de la LCSP, para este lote 2 el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo y subgrupo de clasificación o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en la letra F.2 del cuadro de características del contrato. Únicamente hará falta esta acreditación en los supuestos en los cuales no sea necesario disponer de la clasificación exigida. Medios: volumen anual de negocios, referido al mejor de los tres últimos ejercicios. Criterios de selección y requisitos mínimos: Para participar en la licitación la empresa tiene que presentar una declaración responsable en la cual se indique el volumen anual de negocio de los tres últimos ejercicios. El licitador propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar el volumen de negocio declarado con la presentación de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o de cualquier modelo oficial declarado ante el Agencia Tributaria en el cual quede reflejado el volumen anual de negocio. Se entiende que la solvencia es suficiente si el volumen anual de negocio declarado por la entidad en el mejor de los tres últimos ejercicios es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA en contratos de duración inferior a un año o a la anualidad media del presupuesto del contrato sin IVA en el resto de contratos. La anualidad media se calculará dividiendo el presupuesto de licitación sin IVA entre el número de meses del plazo y multiplicando esta cantidad por 12. En el caso de división del contrato en lotes se entiende que la solvencia es suficiente si el volumen anual de negocio declarado por la entidad en el mejor de los tres últimos ejercicios es igual o superior al presupuesto de licitación de cada uno de los lotes sin IVA en contratos de duración inferior a un año o a la anualidad media del presupuesto de cada uno de los lotes sin IVA en el resto de contratos.

Calificaciones específicas

• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

• Propuesta técnica: 50%
• Mejoras referidas al objeto del contrato: 15%
• Propuesta técnica: 50%
• Oferta económica: 20%
• Ampliación de plazo de garantía: 10%
• Programa de cumplimiento normativo o "compliance" penal: 5%
• Oferta económica: 20%
• Mejoras referidas al objeto del contrato: 15%
• Programa de cumplimiento normativo o "compliance" penal: 5%
• Ampliación de plazo de garantía: 10%