Licitación Instalación de toldos en colegios públicos

Contrato de obras de construcción de marquesinas para bibliobuses y vehículos en el Centro Doctor Villacián

Contrato de obras para la construcción de marquesinas destinadas a los bibliobuses y vehículos ubicados en el Centro Doctor Villacián. Las obras consisten en el montaje de estructuras metálicas que requieren ejecución conforme al proyecto técnico especificado. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, siendo su presupuesto base de licitación inferior a los umbrales de regulación armonizada.

Obras de creación de zonas de sombra en espacios turísticos de La Gomera

Contratación de obras para la creación de zonas de sombra en entornos turísticos ubicados en los municipios de San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. El proyecto incluye la ejecución de infraestructuras de sombraje destinadas a mejorar la experiencia turística y proporcionar protección solar en áreas de interés público. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica según lo establecido en la normativa de contratación pública.

Acuerdo marco para obras de reforma, adequación y mejora de equipamientos públicos educativos de Cataluña (2027-2030)

Acuerdo marco para la adjudicación de contratos basados destinados a la ejecución de obras de reforma, adequación o mejora de equipamientos públicos del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya. Las obras se distribuyen en tres lotes territoriales que comprenden servicios ubicados en diversas comarcas catalanas, con estimación de contratos basados y presupuestos específicos para cada año del período 2027 a 2030, regulándose la tramitación mediante procedimiento abierto según legislación armonizada.

Obras de adecuación de la instalación contraincendios en el Instituto de Educación Secundaria Isbilya de Sevilla

Licitación de obras destinadas a la adecuación y mejora de la instalación contraincendios en el Instituto de Educación Secundaria Isbilya de Sevilla. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado ordinario con presentación electrónica de ofertas, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras se ejecutarán en el municipio de Sevilla y se regirán por las prescripciones técnicas y administrativas contenidas en los pliegos particulares y la normativa sectorial aplicable.

Obras de reforma y ampliación del edificio de educación infantil de la Escuela Agrupación Sant Jordi de Fonollosa

Contratación de obras de reforma y ampliación del edificio destinado a educación infantil de la Escuela Agrupación Sant Jordi de Fonollosa, ubicada en Fonollosa. El proyecto incluye trabajos de construcción que forman una unidad de obra con un único plan de seguridad y salud. La ejecución se llevará a cabo conforme a las unidades de obra especificadas en el proyecto técnico y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de infraestructura de módulos prefabricados para el Instituto Sant Quirze de Lloret de Mar

Contratación de obras de infraestructura consistentes en la instalación de módulos prefabricados y del propio módulo del Instituto Sant Quirze de Lloret de Mar. El órgano de contractación es la Dirección General de Centros Públicos del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Cataluña. El procedimiento es abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 131.188,32 euros sin IVA y plazo de ejecución de 60 días naturales.

Ejecución de obras de instalación de cubierta con toldos e iluminación en la Plaza de Can Barceló de Marratxí

Contratación de la ejecución de obras para la instalación de una estructura de cubierta con velas tensadas, iluminación y su infraestructura asociada en la Plaza de Can Barceló del municipio de Marratxí. Las obras incluyen la construcción de pilares metálicos de hasta ocho metros de altura, sistemas de teñido de velas, instalación de luminarias y obras de cimentación. El proyecto forma una unidad funcional integrada donde la iluminación se instala en los mismos pilares que soportan la cubierta.

Obras de rehabilitación de centros públicos de educación en Coslada

Contratación de obras de rehabilitación integral en cuatro centros públicos de educación ubicados en Coslada, convocada por el Ayuntamiento. Las intervenciones incluyen diversas mejoras en infraestructuras educativas con antigüedad superior a cuarenta años, conforme a un proyecto técnico que incorpora estudios de seguridad, gestión de residuos y control de calidad. Los licitadores pueden presentar ofertas a múltiples lotes, pero solo serán adjudicatarios del que obtenga mejor puntuación.

Contrato de obras de acondicionamiento y cubrición de zonas exteriores del CEIP San Fernando en Santa Cruz de Tenerife

Licitación de obras para la realización del proyecto básico y de ejecución dirigido al acondicionamiento y cubrición de zonas exteriores del Centro de Educación Infantil y Primaria San Fernando. La actuación es promovida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y contempla intervenciones de mejora en espacios al aire libre del centro educativo. El contrato, actualmente anulado, tenía un presupuesto base de 660.246,88 euros y se enmarca en las competencias municipales de mejora de infraestructuras educativas.

Obras de reforma y ampliación de la Escuela Municipal de Música de Santanyí

Licitación de obras de reforma y ampliación de la Escuela Municipal de Música de Santanyí, convocada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santanyí. El proyecto contempla intervenciones constructivas para mejorar y ampliar las instalaciones del equipamiento educativo y cultural municipal destinado a la enseñanza de música. Las obras incluyen reformas estructurales y funcionales del edificio existente para optimizar los espacios docentes y administrativos de la escuela.