Licitación Intervención fachada Norte Castillo Chipiona

Obras de restauración del refugio antiaéreo de la Guerra Civil en Utiel

Contratación de obras para la restauración integral del refugio antiaéreo de la Guerra Civil ubicado bajo la rasante de la calle Beato Gálvez de Utiel. El proyecto incluye trabajos de recuperación y acondicionamiento de la estructura histórica subterránea. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, permitiendo la participación de cualquier empresario interesado sin negociación de términos. La ejecución está prevista para un plazo inferior a un año.

Obras de reubicación del parque etnológico de Caimari

Contratación de obras para el cambio de ubicación del parque etnológico de Caimari, ubicado en el polígono 13, parcela 90 de Selva. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas conforme a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con sujeción a penalidades por incumplimiento de plazos y obligaciones contractuales. El contratista deberá acreditar solvencia técnica mediante experiencia en obras de similar naturaleza en los últimos cinco años.

Obras de rehabilitación de paramentos y acondicionamiento de sala en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela

Contratación de obras para la rehabilitación de paramentos y el acondicionamiento de la sala de hombres en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Los trabajos se ejecutarán conforme al Proyecto o Memoria Valorada que acompaña esta licitación, incluyen costes directos e indirectos necesarios para su ejecución, y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de restauración y renaturalización de la balsa grande de la masía de Can Coll en Cerdanyola del Vallès

Contratación de obras de restauración y renaturalización de la balsa grande ubicada en la masía de Can Coll, en Cerdanyola del Vallès. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola licita este proyecto mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de trabajos que incluyen actuaciones de mejora ambiental e infraestructura hidráulica en la zona rural del municipio barcelonés.

Contrato de obra para reparación de fisuras en cubierta de la Iglesia del Inmueble San Francisco

Contratación de trabajos de restauración y reparación de fisuras localizadas en la cubierta de la Iglesia del Inmueble San Francisco. Se trata de un contrato de obra mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación basada en el criterio único del precio más bajo. El plazo de ejecución previsto es de un mes a partir de la firma del acta de replanteo.

Obras de recuperación y restauración de muralla histórica y cerca del antiguo cementerio en Torreperogil

Contrato de obras para la recuperación y restauración de la muralla histórica y la cerca del antiguo cementerio ubicadas en la calle Perogil del municipio de Torreperogil. Las prestaciones incluyen los trabajos necesarios para la ejecución de la obra, conforme al proyecto técnico. La financiación se realiza íntegramente con fondos municipales.

Obras de restauración del Quiosco de la Música de Vegadeo

Contratación de obras para la restauración integral del Quiosco de la Música ubicado en Vegadeo. El proyecto contempla las labores necesarias para devolver a este inmueble su estado original, ejecutando los trabajos conforme a las prescripciones técnicas establecidas. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario, evaluando ofertas según criterios cuantificables.

Obra de restauración y construcción de estructuras vitícolas en el barrio San Bartolomé de Busturia

Contratación de obras de restauración y construcción de estructuras vitícolas ubicadas en el camino municipal de Biezko, barrio San Bartolomé de Busturia. El Ayuntamiento de Busturia licita mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación la ejecución de trabajos de restauración y albañilería de parrales históricos de interés etnográfico y patrimonial. El plazo de ejecución previsto es de un mes.

Obras de mantenimiento y restauración de los Jardines Artigas

Contratación de obras de mantenimiento y conservación integral de los Jardines Artigas, que incluyen la reparación de peldaños de piedra, fuentes ornamentales, barandillas, pavimentos y cubierta de glorieta, así como la instalación de barandilla-banco de acero en zona mirador y consolidación de estructuras. El proyecto respeta el patrimonio municipal y el entorno natural mediante el uso de materiales sostenibles y la minimización del impacto ambiental.

Obras de rehabilitación de la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado

Licitación de obras de rehabilitación correspondientes a la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado, promovida por el Ayuntamiento de Valmojado conforme al proyecto redactado por los arquitectos José Luis Juzgado de la Rosa, José Carlos López García y Vanesa Benítez Gómez. Se trata de la fase II de esta actuación de rehabilitación que forma parte del Plan extraordinario de inversiones de la Diputación Provincial de Toledo para el ejercicio 2026.