Licitación de Alumbrado Público en Teulada

Contrato de obra para la ejecución del sistema de alumbrado inteligente en pasos de peatones del municipio de Santa María de Guía

Contrato de obra para la mejora de la señalización luminosa en once pasos de peatones ubicados en diversas vías públicas del municipio de Santa María de Guía. El proyecto incluye la instalación de un sistema de alumbrado inteligente con un presupuesto base de licitación de 169.963,97 euros y un plazo de ejecución de diez semanas. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de todas las prestaciones, incluyendo replanteo, dirección, inspección, obtención de licencias y autorizaciones administrativas, así como ensayos y control de las instalaciones.

Contrato de obra para la adecuación funcional y peatonalización de la Calle Cervantes en Linares

Contrato de obra para la adecuación funcional de la Calle Cervantes en Linares, Jaén. Las actuaciones incluyen trabajos de preparación del terreno, demolición y movimiento de tierras, construcción de zonas peatonales, pavimentación de calles, instalación de mobiliario urbano, bolardos y señalización vial, así como trabajos de alumbrado y adecuación de instalaciones. El contrato se licita mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria y electrónica.

Contrato de obras de iluminación monumental para el Acueducto Los Arcos, Torreón de la Bombardera y Muralla de Teruel

Contratación de obras para la ejecución de un proyecto de iluminación monumental en tres bienes de interés cultural de Teruel: el Acueducto Los Arcos, el Torreón de la Bombardera y la Muralla. Las actuaciones comprenden instalación de equipo de alumbrado exterior, cableado y accesorios eléctricos e instalaciones de baja tensión. El proyecto es cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa de desarrollo urbano sostenible para entidades locales del periodo 2021-2027.

Obras de renovación y mejora de la iluminación del cuadro S10 en Sant Feliu de Guíxols

Contratación de obras para la renovación e mejora de la iluminación del cuadro S10 de Sant Feliu de Guíxols. El proyecto simplificado abarca la intervención en 194 puntos de luz y líneas de alumbrado público. Las tareas objeto de contratación se definen en el apartado H del Pliego de Prescripciones Técnicas. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y requiere empresas clasificadas en el grupo I, subgrupo 1, categoría 2 en instalaciones eléctricas.

Obra de remodelación de la Glorieta Pablo Iglesias en Cádiz cofinanciada por fondos europeos FEDER

Contratación de obra de remodelación de la Glorieta Pablo Iglesias, enmarcada en el Plan de Actuación Integrado de Cádiz dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local. El proyecto se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el período de programación 2021-2027 a través del programa plurirregional de España. La ejecución estará sujeta a normativa europea, estatal y local, incluyendo regulaciones sobre fraude, conflictos de intereses y protección de intereses financieros de la Unión.

Obras de remodelación de la Plaza Francisca Larrea en Cádiz, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Contratación de las obras de remodelación integral de la Plaza Francisca Larrea, ubicada en Cádiz, dentro del Programa de Actuación Integral de barrios Europa transforma nuestros barrios. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa plurirregional de España 2021-2027. Se trata de una obra completa susceptible de entrega al servicio público una vez finalizada, que requiere clasificación de contratista en grupo G-6 Viales y pistas, categoría 3.

Obras de mejora de eficiencia energética e instalación eléctrica en el campo de fútbol de la Vinyassa

Contratación de obras para sustituir el sistema de iluminación del terreno de juego del campo de fútbol de la Vinyassa, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo. Las obras incluyen también la actualización y legalización de la instalación eléctrica del edificio, adaptándola a la normativa de seguridad industrial vigente tras diversas modificaciones realizadas en el tiempo.

Obras de mejora de climatización e iluminación en la tercera planta de la Biblioteca Vila de Gràcia con criterios de sostenibilidad

Contratación de obras para la mejora de los sistemas de climatización, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como la instalación de nueva iluminación y señalización en la tercera planta de la Biblioteca Vila de Gràcia. El proyecto incluye medidas de contratación pública sostenible conforme a los criterios ambientales y sociales establecidos por el Ayuntamiento. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de mejora del polígono industrial La Pellería en Xeresa - Lotes 2 y 3

Contrato de obras para la mejora de la eficiencia del alumbrado público, firme, seguridad vial y señalización del polígono industrial La Pellería. El Ayuntamiento de Xeresa licita dos lotes independientes mediante procedimiento abierto con tramitación urgente. La ejecución debe completarse dentro de la anualidad 2026, con financiación parcial a través de IVACE. Quedan excluidos los lotes 1 y 4, así como las unidades ya ejecutadas.

Obras de instalación de alumbrado exterior e infraestructura eléctrica en baja tensión en la vía verde de Quintanar del Rey

Contrato de obras para la ejecución de una instalación completa de alumbrado público exterior con su correspondiente red eléctrica en baja tensión en la vía verde ubicada en la salida de Quintanar del Rey hacia Tarazona de la Mancha. Las actuaciones comprenden apertura de zanjas, canalización, cimentaciones, arquetas, instalación eléctrica con cuadro de mando, red de tierra, suministro e instalación de báculos, soportes y luminarias. El proyecto se financia mediante subvención nominativa de la Diputación Provincial de Cuenca.