Licitación Contrato de obras de renovación de instalación eléctrica en edificios del área de Recaudación de Jaén

Obras de adecuación de instalaciones para oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco - Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Contratación de obras de reforma de un local comercial para su transformación en oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco. El proyecto incluye la adecuación de la configuración actual del inmueble a las necesidades funcionales y organizativas del servicio público, optimizando la utilización de espacios disponibles y mejorando las condiciones de trabajo del personal municipal. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado en tramitación ordinaria, sin división en lotes.

Obras de adecuación y mejora de la sala de subastas de la Tesorería General de la Seguridad Social en Córdoba

Contratación de obras para la adecuación y mejora de la sala de subastas ubicada en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Córdoba. El proyecto contempla consideraciones sociales, ambientales y de innovación, descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La ejecución se realiza bajo coordinación única, siendo obligatoria la presentación de oferta por la totalidad del objeto del contrato.

Obras de rehabilitación y adecuación de inmueble municipal para aparcamiento público y locales de usos culturales y sociales en Gines

Licitación de obras de rehabilitación y adecuación de un inmueble municipal ubicado en plantas baja y sótano del Ayuntamiento de Gines. El proyecto comprende la habilitación de espacios destinados a aparcamiento público municipal y locales para actividades culturales y sociales. Se requiere experiencia acreditada en trabajos de rehabilitación y reforma de edificios.

Obras de adecuación de espacios para sede judicial en Archidona

Contratación de obras de adecuación de espacios destinados a la instalación de una sede judicial en un edificio situado en la calle Santo Domingo de Archidona, Málaga. Los trabajos incluyen la construcción general de inmuebles, construcción de edificios de oficinas y reacondicionamiento de espacios para su habilitación como dependencias judiciales.

Obras de adecuación del local en plaza Mayor 5 de Tàrrega

Se licita la ejecución de obras de adecuación de un local ubicado en el edificio de plaza Mayor 5 en Tàrrega, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto Víctor Pérez-Pallarés Luque y modificado en febrero de 2026. El contrato se divide en dos lotes y se rige por la Ley de Contractes del Sector Públic. Las empresas licitadoras deben estar inscritas en el Registro de empresas licitadores y clasificadas de Catalunya o en el Registro oficial de licitadors del sector público.

Obras de acondicionamiento de local comercial para uso docente - Ayuntamiento de Tomelloso

Contratación de obras para la adaptación de un local comercial situado en Avenida Don Antonio Huertas con Calle La Coruña a local de uso docente destinado a impartir talleres formativos de la Universidad Popular. El proyecto incluye la reformulación conforme a normativas sectoriales del espacio, transformando la titularidad municipal del inmueble de uso comercial a uso formativo para centralizar la actividad educativa actualmente dispersa en locales alquilados.

Contrato de obras de cegado de la lámina de agua del edificio Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario

Licitación de un contrato de obras para el cegado de la lámina de agua del edificio Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato incluye la ejecución de las obras necesarias según la memoria técnica redactada, con un plazo de ejecución de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo. La adjudicación se realizará conforme a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas.

Obras de reforma y mejora de núcleos de aseo en nave de fabricación de ENUSA

Licitación de obras de reforma y mejora de tres núcleos de aseo ubicados en la nave de fabricación de ENUSA, en las plantas +5,44 y +9,52. El contrato se ejecutará a tanto alzado, incluyendo gastos generales y beneficio industrial. Se contemplan posibles modificaciones por imprevistos, hallazgos de instalaciones o retrasos derivados de la actividad de la entidad contratante u otros condicionantes externos.

Obras de rehabilitación de la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado

Licitación de obras de rehabilitación correspondientes a la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado, promovida por el Ayuntamiento de Valmojado conforme al proyecto redactado por los arquitectos José Luis Juzgado de la Rosa, José Carlos López García y Vanesa Benítez Gómez. Se trata de la fase II de esta actuación de rehabilitación que forma parte del Plan extraordinario de inversiones de la Diputación Provincial de Toledo para el ejercicio 2026.