Licitación Obras de mejora de caminos municipales en Montmaneu

Contrato mixto de obras y servicios para la construcción del nuevo edificio administrativo y auxiliar del centro sanitario municipal de protección animal de Son Reus, con dirección de obra y

Contrato mixto que comprende la ejecución de obras para la construcción de un edificio administrativo y un edificio auxiliar aislado en el centro sanitario municipal de protección animal ubicado en Son Reus, junto con los servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de ejecución de ambos proyectos. El contrato se divide en tres lotes: obra del edificio administrativo, obra del edificio auxiliar y servicios técnicos integrados de dirección y coordinación.

Obras de derribo de vivienda unifamiliar en Calle Morería - Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Licitación de obras de derribo de una vivienda unifamiliar ubicada en Calle Morería nº 2-4 de Fuentes de Ebro. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro convoca este procedimiento para la demolición controlada y retirada de escombros de la edificación. Los trabajos incluyen todas las fases necesarias para la eliminación completa de la estructura, gestión de residuos de construcción y acondicionamiento final del solar resultante.

Contrato de obras de demolición y cerramiento provisional de almacén municipal

Licitación de obras de demolición de edificio existente y colocación de cerramiento provisional en parcela municipal, englobado en el Proyecto de Obras de Demolición y Cerramiento Provisional de Almacén Municipal. Los trabajos incluyen demolición, explanación, limpieza del terreno, retirada de amianto y construcción de estructuras de cerramiento. Duración prevista de cuatro meses. Financiación compartida entre Diputación Provincial de Málaga y aportación municipal.

Contrato menor para trabajos de gestión forestal multifuncional y adaptativa al cambio climático en Viladecans

Contratación de trabajos de gestión forestal integral en el municipio de Viladecans destinados a mejorar la estructura de las masas forestales, reducir la continuidad del combustible vegetal y prevenir grandes incendios. Las actuaciones incluyen desbrossamiento selectivo de vegetación arbustiva, tallada selectiva de árboles, poda del arbolado, tratamiento y eliminación de restos vegetales, así como trabajos de tratamiento post incendio. El programa busca conservar la biodiversidad y adaptar los ecosistemas forestales a los efectos del cambio climático.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Obras de renovación de cubiertas y carpinterías en edificio anexo a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo

Se licita el contrato de obras para la renovación de cubiertas y carpinterías en el anexo de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Las actuaciones comprenden trabajos en la cubierta, así como en carpinterías en determinadas zonas del edificio, incluyendo parte del hall, oficinas y uno de los despachos de la primera planta. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero de Caminos y aprobado por Decreto de Presidencia. El plazo de ejecución es de tres meses y el contrato incluye garantía de un año.

Obras de conservación y mejora de la estabilidad de masas forestales en los ríos Oja y Cárdenas de La Rioja

Licitación de obras destinadas a la conservación y mejora de la estabilidad de las masas forestales ubicadas en las cuencas de los ríos Oja y Cárdenas en La Rioja. El proyecto se cofinancia con fondos FEADER y es promovido por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. Las actuaciones persiguen fortalecer la resiliencia de los ecosistemas forestales frente a riesgos de inestabilidad mediante trabajos de silvicultura, restauración y mejora de la estructura y composición de las masas arbóreas.

Obras de ampliación en vía pública de las calles San Antonio y Aire en Belver de Cinca

Licitación de obras de ampliación en vía pública promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de Cinca. El proyecto comprende actuaciones de mejora y ampliación en las calles San Antonio y Aire del municipio. Se trata de trabajos generales de infraestructura urbana e ingeniería civil destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de las vías públicas municipales. El expediente se encuentra en fase de preadvertencia.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.