Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Calle julia bujosa sans,batle, 1, Calvià, Illes balears, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

05/05/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

05/05/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

26/05/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

12/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

25/06/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras de reforma de los baños en centros educativos públicos, contratadas por lotes

Contratación de obras de reforma y rehabilitación de las instalaciones sanitarias en centros educativos de primaria. Los trabajos incluyen demolición de elementos existentes, reposición de solados y alicatados, así como la aplicación de sistemas constructivos y materiales conforme a normativa técnica vigente. La ejecución requiere coordinación continua con la dirección de los centros para minimizar impactos en la comunidad educativa, especialmente durante períodos de actividades de verano, bajo supervisión de un responsable técnico designado.

Perfil del contratante

Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB)

Perfil del contratante

Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB)

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

776.445,03 €

Importe sin impuestos

641.690,11 €

Valor estimado del contrato

770.028,13 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

05/05/2026

Ultima actualización

25/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

75 Días

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares

45211310 - Trabajos de construcción de cuartos de baño

Título oficial

Obras de reforma de los baños de los CEIPS, por lotes.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 26/05/2026

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante lo establecido en los apartados a) del artículo 89.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Calificaciones financieras

  • Otros - La solvencia económica y financiera se acreditará mediante cualquiera de los apartados a) o b) del artículo 87.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por los importes siguientes: LOTE 1: 285.517,18 €. LOTE 2: 188.792,07 €. LOTE 3: 167.380,86 €. En caso de que una misma persona o empresa resultase adjudicataria de más de un lote, el importe de solvencia económica y financiera que deberá acreditar será el de la suma de los importes de los lotes adjudicados.

Calificaciones específicas

  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • 3.- Ampliación del plazo de garantía: 10%
  • 1.- Oferta económica: 80%
  • 2.- Reducción del plazo de ejecución de la obra: 10%

Documentos

Lotes y adjudicación

Lote 1

Adjudicado

CEIPS Jaume I y Cas Saboners

Importe

345.475,79 €

Importe sin impuestos

285.517,18 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

djudicar el LOTE 1: CEIP Jaume I y CEIP Cas Saboners de las “Obras de reforma de los baños de los CEIPS, por lotes” a favor de la entidad mercantil BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE S.L., con CIF B57722985, representada por D. Javier Bonfill Villar, en calidad de administrador único de la sociedad, en los términos de la oferta presentada.

Importe adjudicado

311.233,78 € -10%

Participantes

5

Fecha adjudicación

11/06/2026

Lote 2

Adjudicado

CEIPS Puig de la Ginesta y Ses Rotes Velles.

Importe

228.438,40 €

Importe sin impuestos

188.792,07 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Adjudicar el LOTE 2: CEIP Puig de Sa Ginesta y CEIP Ses Rotes Velles de las “Obras de reforma de los baños de los CEIPS, por lotes” a favor de la entidad mercantil SERVICIOS MÚLTIPLES JUAREZ, S.L., con CIF B44689438, representada por D. Jonatan Ariel Juárez Rodríguez, en calidad de administrador solidario de la sociedad en los términos de la oferta presentada.

Importe adjudicado

185.000,96 € -19%

Participantes

6

Fecha adjudicación

11/06/2026

Lote 3

Adjudicado

CEIP Son ferrer

Importe

202.530,84 €

Importe sin impuestos

167.380,86 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Adjudicar el LOTE 3: CEIP Son Ferrer de las “Obras de reforma de los baños de los CEIPS, por lotes” a favor de la entidad mercantil SERVICIOS MÚLTIPLES JUAREZ, S.L., con CIF B44689438, representada por D. Jonatan Ariel Juárez Rodríguez, en calidad de administrador solidario de la sociedad, en los términos de la oferta presentada.

Importe adjudicado

166.381,82 € -18%

Participantes

7

Fecha adjudicación

11/06/2026

Licitaciones similares

Contrato de reparación del vallado perimetral sobre talud en la Base Naval de Rota

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación del vallado perimetral situado sobre el talud en Fuentebravía, en la Base Naval de Rota, Cádiz. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa nacional y europea aplicable. El adjudicatario deberá asumir la ejecución completa de las prestaciones conforme a los documentos contractuales: memoria, planos, cuadros de precios, pliego de prescripciones técnicas y proposición seleccionada.

Intendencia de Rota
Abierto simplificado·Cádiz·Pub. 13/07/2026
Presupuesto58.406,84 EUR
En Plazo
Fin presentación23/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de eficiencia energética en el colegio público Nuestra Señora de La Jara

Licitación de obras para la mejora de la eficiencia energética del colegio público Nuestra Señora de La Jara. El proyecto incluye intervenciones constructivas destinadas a optimizar el consumo energético del edificio escolar, con presupuesto de ejecución material de 47.242,37 euros. Las obras serán ejecutadas según proyecto técnico detallado, con plazo máximo de dos meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Acedera
Abierto·Acedera·Pub. 13/07/2026
Presupuesto47.242,37 EUR
En Plazo
Fin presentación10/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la mejora y acondicionamiento de la Plaza de España del Ayuntamiento de Logrosán

Licitación pública de obras para mejorar las condiciones de uso y confort de la Plaza de España mediante la instalación de sistemas de sombreamiento y una fuente transitable. El Ayuntamiento de Logrosán busca resolver la falta de zonas de sombra y refresco en este espacio polivalente, que actualmente resulta incómodo durante épocas de elevadas temperaturas debido a la exposición solar directa y a las propiedades térmicas del pavimento de granito. El procedimiento abierto simplificado comprende dos lotes diferenciados.

Ayuntamiento de Logrosán
Abierto simplificado·Logrosán·Pub. 13/07/2026
Presupuesto57.379,30 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma del aulario para educación secundaria obligatoria en el CEIP Ruiz de Padrón

Licitación de contrato administrativo de obras para la reforma integral del aulario destinado a primero y segundo de educación secundaria obligatoria en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ruiz de Padrón. El proyecto, redactado por la Unidad Técnica de Construcciones, ha sido aprobado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Las obras se ejecutarán bajo un único contrato sin división en lotes, atendiendo a criterios de viabilidad técnica y coordinación de prestaciones.

Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 13/07/2026
Presupuesto48.131,94 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Obra de reparación de muro exterior entre aguas en centro educativo de Algeciras

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y rehabilitación del muro exterior entre dos aguas de un edificio educativo ubicado en Algeciras, Cádiz. La Agencia Pública Andaluza de Educación licita estos trabajos de construcción por un importe de ciento noventa y seis mil euros aproximadamente. Las obras contemplan la intervención en la envolvente exterior del inmueble con trabajos de preparación del terreno, acabados constructivos y elementos estructurales necesarios para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la cubierta inclinada.

Agencia Pública Andaluza de Educación
Otros·Medina sidonia·Pub. 13/07/2026
Presupuesto216.200,46 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora funcional y accesibilidad de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe

Licitación de obras correspondientes al proyecto de mejora funcional y accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe, localizado en Navarra. El contrato incluye las prestaciones técnicas definidas en el proyecto de ejecución redactado por SUMA Urban Sustainability Consultants. Las obras se ejecutarán conforme a un programa de trabajo determinado, buscando mejorar la funcionalidad y la accesibilidad del edificio consistorial municipal.

Ayuntamiento de Añorbe
Abierto·Añorbe·Pub. 13/07/2026
Presupuesto96.971,45 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Obras de construcción de la nueva sede judicial de Sagunto

Licitación pública para la ejecución de obras de construcción de la nueva sede judicial en Sagunto (Valencia), convocada por la Subsecretaría-Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana. El proyecto comprende la edificación completa de un nuevo inmueble destinado a albergar órganos judiciales y servicios administrativos relacionados. La inversión total asciende a aproximadamente treinta millones de euros. Se trata de una obra de ingeniería civil de carácter institucional que requerirá dirección de obra, control de calidad y cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud laboral.

Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública
Abierto·València·Pub. 12/07/2026
Presupuesto36.703.621,92 EUR
En Plazo
Fin presentación07/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma integral del centro social de Los Ruices

Licitación pública de un contrato de obras para la reforma del centro social de Los Ruices. El contrato, de naturaleza administrativa, comprende la ejecución de obras de reposición e inversión en infraestructuras sociales. La Junta de Gobierno Local actúa como órgano de contratación. El plazo de ejecución se fija en cuatro meses, con pagos mensuales certificados conforme al avance de obra ejecutada. El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento de calidad, seguridad y salud, así como todos los gastos derivados de la ejecución.

Ayuntamiento de Requena
Abierto simplificado·Los ruices·Pub. 10/07/2026
Presupuesto197.369,82 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la creación de alcorques y plantación de arbolado en suelo urbano consolidado

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de creación de alcorques y plantación de arbolado en zonas urbanas consolidadas. El contrato incluye el diseño y materiales especificados en la Memoria Técnica aprobada, así como todos los costes adicionales necesarios para su correcta ejecución. La obra se financia mediante subvención de la Consejería de Gobierno de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, siendo responsable de su ejecución la Concejalía delegada del Área de Vías y Obras.

Ayuntamiento de Santa María de Guía
Abierto simplificado·Santa maría de guía de gran canaria·Pub. 10/07/2026
Presupuesto35.357,13 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Obras de ampliación del Cementerio Municipal de Banyeres de Mariola con construcción de 148 nichos

Licitación de obras de ampliación del cementerio municipal en Banyeres de Mariola mediante la construcción de ciento cuarenta y ocho nichos. El Ayuntamiento contrata los trabajos de construcción necesarios para ampliar la capacidad de inhumación del cementerio, incluyendo las instalaciones de pluviales y medidas de seguridad y salud. Las obras se ejecutarán en el cementerio municipal del municipio.

Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
Abierto simplificado·Bañeres·Pub. 10/07/2026
Presupuesto115.120,86 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles