Licitación Contrato de obras de reurbanización integral de la Plaza de la Paz

Contrato de obras de rehabilitación de la calle Doctor Cañadas López

Se licita un contrato de obras administrativo para la rehabilitación de la calle Doctor Cañadas López. El contrato incluye la ejecución de trabajos de construcción e ingeniería civil destinados a modificar y mejorar el terreno y su infraestructura. El presupuesto base de licitación asciende a 444.768,34 euros con IVA incluido, con un sistema de determinación a tanto alzado. Los licitadores deben acreditar experiencia técnica previa en obras similares, implantación de sistemas de gestión de calidad y ambiental, y presentar un equipo técnico cualificado con personal especializado.

Obra de reforma y acondicionamiento de pavimentos en varias zonas de Valencia de Don Juan

Contratación de obra para la reforma y acondicionamiento de pavimentos en diversas zonas de la localidad de Valencia de Don Juan, en la provincia de León. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de reparación mediante lavado a alta presión, retirada de residuos, corte y levantado de pavimento en zonas con diferencias de nivel, reposición de pavimento afectando aproximadamente 40 metros cuadrados, reparación de desconchones y aplicación de mortero en base poliuretano con resina de acabado. El objeto consiste en resolver problemas de seguridad y renovación de las vías públicas recuperando los pavimentos existentes.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Contrato de obras del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable para Mercatenerife

Licitación de obras para la ejecución del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable en las instalaciones de Mercatenerife mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato comprende todas las obligaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo gastos directos e indirectos, materiales, medios auxiliares y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las obras de infraestructura de suministro de agua potable.

Obras de asfaltado y pavimentación de varias calles en Haro, año 2026

Se licita un contrato administrativo de obras para la mejora del estado de conservación de diversos firmes y pavimentos en la ciudad de Haro. Las actuaciones incluyen fresado y preparación de firmes, aplicación de mezclas bituminosas, mejora de accesos a la estación de autobuses, ejecución de un nuevo paso peatonal en calle Castilla, reposición de elementos afectados y señalización horizontal en varias calles. El contrato se adjudica a un único adjudicatario sin división en lotes, con un plazo de ejecución previsto de tres semanas para la Fase I, que debe completarse dentro del ejercicio 2026.

Contrato de obras de captación y conexión de abastecimiento de agua potable en Lebeña

Contratación de obras para la construcción de una nueva captación de agua y su conexión a la red de abastecimiento en Lebeña. Las obras incluyen la ejecución de una pequeña presa de mampostería, instalación de un desarenador, tubería de polietileno enterrada y arquetas de rotura con válvulas de control. El contrato es de ejecución material a cargo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, bajo procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de renovación integral del pavimento y elementos urbanos del Paseo de La Galatea

Contrato de obras administrativo para la renovación integral del pavimento de calzada y aceras, así como de elementos urbanos en el Paseo de La Galatea. El proyecto persigue mejorar la funcionalidad y seguridad vial, la accesibilidad, la calidad urbana y la durabilidad mediante la ejecución de trabajos de pavimentación. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado considerando la mejor relación calidad-precio.

Obras de renovación y pintado de pavimentos viarios en Infesta, As Mariñas, Manuel María e Irmandades da Fala

Contrato de obras para la renovación y pintado de pavimentos viarios en las calles As Mariñas, Infesta, Manuel María e Irmandades da Fala. Se ejecutará conforme al proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción. El procedimiento es abierto simplificado mediante fórmulas, no sujeto a regulación armonizada por tratarse de un contrato de valor inferior al umbral establecido. La administración asume los gastos con cargo al presupuesto municipal según lo especificado en la documentación técnica del proyecto.

Contrato de obras para realizar cruces en los ríos Orugo y Torrestío de la red de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de San Emiliano

Licitación de un contrato de obras administrativas para la ejecución de varios cruces en los cauces de los ríos Orugo y Torrestío integrados en la red de distribución de agua potable del municipio de San Emiliano. El proyecto incluye la realización de infraestructuras necesarias para el cruce de estos ríos conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por la arquitecta Itziar Muñoz Urdampilleta. La ejecución se somete a las prescripciones técnicas y administrativas del pliego, regulándose por la Ley de Contratos del Sector Público.