Licitación Obras de desconstrucción del Centro Penitenciario de Trinitat Vella - Ayuntamiento de Barcelona

Contrato de obras de renovación parcial de la Calle Carretera en Torrente de Cinca

Licitación de obras para la renovación del pavimento y la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado en la Calle Carretera de Torrente de Cinca. El proyecto se ejecutará en dos fases e incluye trabajos de demoliciones, movimiento de tierras, instalación provisional de abastecimiento, pavimentación y mobiliario urbano. La ejecución está planificada para cinco meses desde la firma del contrato.

Obras de ejecución subsidiaria para cumplimiento de legalidad urbanística del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Licitación de obras de carácter administrativo para ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de la legalidad urbanística en el municipio de Chiclana de la Frontera. Las prestaciones incluyen trabajos de demolición y construcción coordinados de forma unitaria entre todos los intervinientes. La financiación se canaliza mediante aplicación presupuestaria municipal con condición suspensiva de disponibilidad de crédito en ejercicio posterior. La empresa adjudicataria asume la totalidad de gastos derivados de la ejecución, incluyendo tributos, tasas y cánones aplicables.

Obras de acondicionamiento de la calle Alfonso I el Batallador en Sariñena

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento integral de un tramo de la calle Alfonso I el Batallador en el municipio de Sariñena. Las actuaciones comprenden trabajos de demolición, instalación de tuberías para abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y pavimentación de la calzada. El plazo de ejecución se establece en tres meses.

Contrato de obras de demolición parcial y consolidación estructural de inmueble municipal en Pozán de Vero

Licitación de obras de demolición parcial y consolidación estructural de un inmueble municipal situado en Calle Mayor número once de Pozán de Vero. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado sumario, sin división en lotes. Las obras incluyen tanto tareas de demolición como labores de consolidación de la estructura del edificio, con un plazo de ejecución de un mes desde la firma del acta de replanteo.

Contrato de obra de derribo de edificio ruinoso en Avenida Primero de Junio, Venta de Baños

Contrato de obra para el derribo completo de un edificio ruinoso ubicado en la Avenida Primero de Junio número 52 en Venta de Baños, Palencia. La ejecución se realiza bajo procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación ordinaria y criterio único de adjudicación. El plazo de ejecución es de cuatro meses a partir de la firma del acta de replanteo e inicio. El contratista asume la ejecución a riesgo y ventura, debiendo cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, así como con las obligaciones medioambientales aplicables.

Contrato administrativo de obras de renovación de aceras y acometidas de agua en calle Costa de El Bayo

Licitación de obras mediante procedimiento abierto simplificado para la renovación integral de aceras y sistemas de acometidas de agua en la calle Costa de El Bayo. El contrato tiene plazo de ejecución estimado de seis meses y se financia con cargo a los presupuestos municipales. Podrán participar empresarios españoles o extranjeros con plena capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica acreditada, e inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Obras de ejecución del muro de contención en Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna

Licitación de obras para la ejecución de un muro de contención en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, ubicada en San Cristóbal de La Laguna. El proyecto, con un presupuesto de 601.342,44 euros, comprende los trabajos de preparación del terreno, construcción e instalación de la estructura de contención necesaria para la estabilización y consolidación del talud de la parcela. Se requiere experiencia en obras de ingeniería civil y dominio de técnicas de contención y movimiento de tierras para garantizar la seguridad estructural y durabilidad de la obra.

Contrato de obras de renovación del firme en diversas calles del municipio de Albolote conforme al Plan Asfaltado 2026

Contratación de obras de renovación y reparación del firme (asfaltado) en varias calles del municipio de Albolote, dentro del marco del Plan Asfaltado 2026. El contrato tiene una duración de 4 meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Los trabajos se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el proyecto de obras. La administración contratante es el Ayuntamiento de Albolote, con aplicación presupuestaria en el presupuesto municipal para 2026.

Contrato de obras de instalación de ascensor en la Biblioteca Municipal de Benavides de Órbigo

Contrato de obras para la instalación de un ascensor en la Biblioteca Municipal de Benavides de Órbigo que incluye cimentación, foso, nuevo acceso, escalera exterior, cerramientos, carpinterías, preinstalación eléctrica y acabados. El objetivo es garantizar la accesibilidad del edificio a personas con movilidad reducida, personas mayores y usuarios con discapacidad, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. Se trata de la Fase I de un proyecto más amplio de mejora de accesibilidad.