Licitación Nuevas redes de agua potable, pluviales, alumbrado público y adaptación a la legislación en materia de accesibilidad de las calles Metge Miquel Rotger i Gastó de Montcada- financiado con cargo a los fondos 'Next Generation EU' – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Inversión (Expediente TUR_AJD_EL_98/2024) - C14.I03.P01.S01.Provisional.09

Obras de remodelación de tubería de abastecimiento, avenida y grupo de presión

Contrato de obras administrativo que comprende la remodelación completa de la tubería general de abastecimiento de agua que discurre por el paseo del Castillejo y avenida La Fuentezuela, la remodelación integral de dicha avenida, y la instalación de un grupo de presión para resolver problemas de baja presión en la zona. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado en tramitación ordinaria, permitiendo la presentación de proposiciones sin negociación de términos contractuales.

Obras de desviación de tubería de agua potable en Fuente del León

Contratación de las obras de desviación de una tubería de agua potable. El proyecto técnico aprobado contempla una prestación integral de ingeniería civil para la reubicación de infraestructura de abastecimiento. La ejecución se llevará a cabo en un plazo de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteig, con certificación de obra mensual como sistema de pago.

Obras de pavimentación y renovación de redes de servicios de la calle Ilia de Vilac

Licitación de las obras de pavimentación de la calle Ilia de Vilac, que incluyen el derribo del pavimento de hormigón existente, excavación necesaria, renovación de las redes municipales soterradas de abastamiento de agua potable y alcantarillado con sus correspondientes acometidas, y reposición del pavimento mediante adoquín granítico con canal central de recogida de aguas. El proyecto busca renovar completamente la infraestructura vial y los servicios municipales de la vía siguiendo la tipología de reforma empleada en otros carriles de Vilac.

Obras de mejora de climatización y aberturas del sector de depósitos del Archivo Comarcal del Pla de l'Estany

Contratación de las obras de ejecución incluidas en la modificación no sustancial del proyecto de mejora de climatización y aberturas del sector de depósitos del Archivo Comarcal del Pla de l'Estany. El proyecto fue aprobado definitivamente por el Consejo Comarcal y modificado mediante decreto de presidencia. Las actuaciones comprenden intervenciones en instalaciones de climatización y renovación de elementos de cierre del archivo comarcal ubicado en la comarca del Pla de l'Estany.

Ejecución de obras de mejora de servicios e infraestructuras viarias en los núcleos de A Calzada, Arriba, O Revolto, Covelo y A Lagarteira

Contratación de obras de mejora de servicios e infraestructuras viarias en los núcleos rurales de A Calzada, Arriba, O Revolto, Covelo y A Lagarteira. El contrato incluye la ejecución del proyecto técnico con sus estudios de seguridad y salud, así como la gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa vigente. Se utiliza procedimiento abierto simplificado.

Obras de conexión vial entre El Valle y la Urbanización La Roca en Cebreros

Contratación de obras de infraestructura vial destinadas a conectar El Valle con la Urbanización La Roca en Cebreros, Ávila. El proyecto incluye trabajos de pavimentación de carreteras, construcción de canalizaciones de aguas pluviales e instalación de alumbrado público para carreteras. El plazo de ejecución es de tres meses y se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Obras de reposición de redes de agua potable - Ayuntamiento (2026)

Contratación de obras para la reposición y mejora de las redes de distribución de agua potable. El adjudicatario será responsable de la coordinación de ejecución de obra, debiendo designar un técnico con experiencia mínima de cinco años y experiencia previa en obras similares. Se contemplan dos lotes diferenciados. La garantía de las obras se establece por dos años desde la recepción. No se prevé revisión de precios ni obligatoriedad de subcontratación.

Contrato de obras de urbanización del Paseo Vista Alegre Fase III en Fuendetodos

Contrato administrativo de obras para la urbanización parcial del Paseo Vista Alegre en su tercera fase, ubicado en el municipio de Fuendetodos. El proyecto, redactado por Ismael Agut Asensio, arquitecto técnico colegiado, tiene como finalidad adecuar el paseo para su uso tanto por viandantes como por vehículos. La financiación corre íntegramente a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza. El contrato incluye condiciones especiales relativas a seguridad y salud laboral, así como cumplimiento de convenios colectivos sectoriales y territoriales.

Obras de construcción de plataforma única en la Calle de Abajo de Alborache - Diputación de Valencia

Contrato administrativo de obras para la realización de una plataforma única en la Calle de Abajo de Alborache, incluida en el Plan abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia. Las prestaciones comprenden trabajos viales, pavimentación de calles e instalación sanitaria con tuberías de desagüe. El contrato tiene una duración de tres meses desde la firma del acta de replanteo y se ejecutará de forma integral sin división en lotes.

Obras de repavimentación de Calle Iglesia y Calle Real en Mascaraque

Contratación de obras de repavimentación en dos vías públicas del municipio de Mascaraque, provincia de Toledo. El proyecto incluye la reparación integral de la pavimentación en la Calle Iglesia y Calle Real, con un presupuesto base de licitación de 55.499,51 euros incluido IVA. La ejecución de las obras se realizará en un plazo máximo de un mes desde la formalización del Acta de comprobación de replanteo. La adjudicación se efectuará conforme a criterio único de precio.