Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Sa cabaneta, Mallorca, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

09/09/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

09/09/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

05/10/2026

Finaliza en 21 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol 7 municipal de Sa Nova Cabana en Marratxí

Contrato de obras de renovación del pavimento de césped artificial en el campo de fútbol 7 del municipio de Marratxí. Las actuaciones incluyen la retirada del equipamiento deportivo existente, extracción de la gespa artificial con recuperación de materiales de relleno, replanteo e instalación de una nueva gespa artificial de última generación. El plazo de ejecución es de cuatro semanas. El contrato está sujeto a regulación harmonizada conforme a las Directivas europeas de contratación pública.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Marratxí

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Marratxí

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

139.986,77 €

Importe sin impuestos

115.691,55 €

Valor estimado del contrato

127.260,70 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

09/09/2026

Ultima actualización

09/09/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

39293400 - Césped artificial

45212221 - Trabajos de construcción de estructuras para campos deportes

Título oficial

Renovación del pavimento de césped artificial del campo de fútbol 7 municipal de Sa Nova Cabana ubicado en el TM del Ayuntamiento de Marratxí

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 05/10/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 05/10/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Clàusula 8.3.1. PCAP Tres obres en els ùtims 5 anys de 100.000. Empreses noves, material i equip tècnic.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Clàusula 8.3.1 PCAP. volum anual de negoci igual o superior a 190.891,05 euros

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Qualitatiu. Ampliacio termini garantia. Màxim 15 punts: 15%
  • Qualitatiu. Millora del sistema. 25 punts: 25%
  • Preu. Màxim 50 punts: 50%
  • Qualitatiu. Servei de manteniment. Màxim 10 punts: 10%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Obras de construcción de pista multideportiva y mejora de su entorno - Concello de Melón

Licitación de obras para la construcción de una pista multideportiva e mejora de su entorno a través de procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de explanación, pavimentación, construcción de instalaciones deportivas, muros de contención e instalación de mobiliario urbano y señalización viaria. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio. Los precios se consideran fijos al ser el plazo de ejecución inferior a un año.

Ayuntamiento de Melón
Abierto simplificado·Melón·Pub. 11/09/2026
Presupuesto123.867,12 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Obra de reforma de pista deportiva y construcción de valla perimetral en la Escuela Sant Àngel de Camarles

Contrato de obra para la rehabilitación integral de la pista deportiva existente en la Escuela Sant Àngel de Camarles, que incluye la adaptación del pavimento para usos deportivos diversos, la creación de una franja perimetral destinada a pista de atletismo con base resistent y tratamiento superficial, y la construcción de un sistema de cierre perimetral interior. El proyecto constituye una unidad funcional indivisible que mejora los espacios exteriores del centro educativo y permite el uso parcial de las instalaciones fuera del horario escolar manteniendo la seguridad del recinto.

Ajuntament de Camarles
Abierto simplificado·Camarles·Pub. 10/09/2026
Presupuesto133.815,00 EUR
En Plazo
Fin presentación30/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de instalación de césped artificial y sistema de riego en campo de fútbol municipal El Olivar de Caudiel

Licitación de obras para la instalación de césped artificial y sistema de riego en el campo de fútbol municipal El Olivar ubicado en Caudiel. El proyecto responde a la necesidad de reparar el mal estado de la capa superficial de césped natural existente y proporcionar un eficaz sistema de drenaje en el perímetro del campo que recoja las aguas de lluvia. Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto aprobado por Pleno el 30 de julio de 2026.

Ayuntamiento de Caudiel
Abierto simplificado·Caudiel·Pub. 10/09/2026
Presupuesto356.695,33 EUR
En Plazo
Fin presentación30/09/2026
Ver detalles

Construcción de una instalación de chipping en zona de terraza de chalet social gestionada por la Dirección General de Asuntos Económicos

Licitación de obras para la construcción de una instalación de chipping en la zona de terraza de un chalet social ubicado en la UGA 3407. El contrato, convocado por la Secretaría de Estado a través de la Dirección General de Asuntos Económicos, se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado. Las obras comprenden la ejecución de infraestructuras necesarias para la instalación del sistema de chipping en la zona terraza del inmueble, siendo obligatorio el cumplimiento de la normativa técnica y administrativa establecida en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

Base Aérea de Cuatro Vientos
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 10/09/2026
Presupuesto61.306,06 EUR
En Plazo
Fin presentación24/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el polígono La Mies de Requejada

Contrato administrativo de obras para la construcción de dos pistas de pádel cubiertas ubicadas en el polígono industrial La Mies de Requejada. El proyecto incluye la ejecución completa de las instalaciones deportivas con cobertura, abarcando trabajos de estructura, instalaciones y acabados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La duración estimada de los trabajos es de seis meses, siendo necesario que el adjudicatario acredite solvencia técnica y financiera en el sector de edificaciones y estructuras metálicas.

Ayuntamiento de Polanco
Abierto simplificado·Polanco·Pub. 10/09/2026
Presupuesto277.137,97 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras para el acondicionamiento de la estructura y envolvente del Pabellón Municipal de Tenorio - Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade

Licitación de obras para el acondicionamiento integral de la estructura y envolvente del Pabellón Municipal de Tenorio, ubicado en el municipio de Cerdedo Cotobade. El contrato incluye la ejecución de trabajos de mejora estructural y envolvente del edificio municipal, con un plazo máximo de ejecución de ocho meses. El procedimiento de adjudicación es abierto y multicriterio, regulado por la legislación de contratos del sector público.

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Abierto·Cerdedo cotobade·Pub. 10/09/2026
Presupuesto816.360,51 EUR
En Plazo
Fin presentación06/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de adecuación y mejora del Polideportivo Municipal de Navajas

Licitación de obras destinadas a la adecuación, mejora y reparación de las instalaciones del polideportivo municipal de Navajas. El proyecto técnico, redactado por el arquitecto Juan Vicente Torres Alegría, contempla actuaciones para recuperar y optimizar el uso del complejo deportivo, garantizando seguridad, funcionalidad y calidad para los usuarios, en el marco de las competencias municipales de fomento del deporte.

Ayuntamiento de Navajas
Abierto simplificado·Navajas·Pub. 09/09/2026
Presupuesto154.169,00 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Construcción de Centro de Juventud en Bustarviejo

Licitación de obras para la construcción de un centro de juventud en parcela municipal ubicada en la calle Robles de Bustarviejo. El proyecto tiene por objeto mejorar las dotaciones y servicios destinados a la población joven del municipio, proporcionando un espacio adecuado para el desarrollo de actividades sociales y de ocio. La ejecución comprende doce meses más el período correspondiente a las mejoras, según el proyecto técnico redactado.

Ayuntamiento de Bustarviejo
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 09/09/2026
Presupuesto327.641,42 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Obra de adecuación de pista de atletismo en la Base Aérea de Alcantarilla

Contratación de obra para la adecuación y mejora de la pista de atletismo ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia. El proyecto incluye actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora de las instalaciones deportivas, con especial atención a los requerimientos de seguridad laboral y gestión ambiental de residuos. La ejecución de los trabajos requiere coordinación de seguridad y salud, así como el cumplimiento de normativa específica en materia de protección de datos y prevención de riesgos laborales.

Base Aérea de San Javier
Abierto simplificado·Murcia·Pub. 08/09/2026
Presupuesto228.253,70 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles