Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

La coruña, Galicia, España

Anuncio de Licitación

04/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

04/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

25/06/2026

Finaliza en 21 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Ejecución de obras de iluminación eficiente en la Plaza de Pontevedra - Ayuntamiento de A Coruña

Licitación para la ejecución de obras de mejora integral del sistema de iluminación en la Plaza de Pontevedra, promovida por el Ayuntamiento de A Coruña a través del Servicio de Infraestructuras. El proyecto, redactado por ingeniero de caminos, canales y puertos, persigue optimizar la calidad lumínica del espacio público mediante la instalación de nuevos sistemas de alumbrado y señalización, conforme a las prescripciones técnicas establecidas en la documentación del expediente de licitación.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de A Coruña

Perfil del contratante

Ayuntamiento de A Coruña

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

447.740,78 €

Importe sin impuestos

370.033,70 €

Valor estimado del contrato

370.033,70 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

04/06/2026

Ultima actualización

04/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

9 Meses

Códigos CPV

34928520 - Postes de alumbrado

45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización

34928510 - Farolas para el alumbrado de calles

Título oficial

Ejecución de las obras descritas en el proyecto denominado “Iluminación eficiente de la Plaza de Pontevedra"

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 25/06/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - El criterio o criterios para la acreditación de la solvencia económica y financiera serán los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas que rige este procedimiento. Su presentación se llevará a cabo en el caso de resultar adjudicatario del contrato. En la presente licitación, la clasificación Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 3 no es exigible pero suple la solvencia. Ver PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - El criterio o criterios para la acreditación de la solvencia económica y financiera serán los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas que rige este procedimiento. Su presentación se llevará a cabo en el caso de resultar adjudicatario del contrato. En la presente licitación, la clasificación Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 3 no es exigible pero suple la solvencia. Ver PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

  • Reducción del plazo de ejecución de las obras: 5%
  • Incremento del porcentaje del PEM destinado a control de calidad: 10%
  • Oferta económica: 50%
  • Incremento del plazo de garantía de las obras: 10%
  • Oferta tecnica: 25%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de reurbanización en dos ámbitos urbanos consolidados del municipio

Licitación de obras de reurbanización en dos sectores diferenciados del municipio, delimitados por calles específicas. El contrato comprende intervenciones de urbanización en entornos urbanos consolidados, requiriendo clasificación empresarial en el grupo de viales. Se valora especialmente la experiencia del jefe de obra en proyectos similares de urbanización urbana con presupuestos significativos.

Ayuntamiento de Huelva
Abierto simplificado·Huelva·Pub. 04/06/2026
Presupuesto1.282.384,64 EUR
En Plazo
Fin presentación24/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de eficiencia energética mediante tecnología LED en alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Contratación de las obras de mejora de eficiencia energética mediante la instalación de tecnología LED en el alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. El contrato comprende la ejecución del proyecto básico y de ejecución de las obras necesarias para la modernización del sistema de iluminación pública exterior, sujeto a procedimiento abierto y ley de contratos del sector público.

Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Abierto·Icod de los vinos·Pub. 04/06/2026
Presupuesto3.555.644,72 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la renovación y reposición del alumbrado público en Orihuela

Contratación de obras de renovación y reposición del alumbrado público en la ciudad y pedanías de Orihuela. El Ayuntamiento de Orihuela licita la ejecución de trabajos de modernización y sustitución de las instalaciones de iluminación pública mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras incluyen la ejecución conforme a la Memoria Valorada y los plazos establecidos en el Cuadro de Características del Contrato, sujeto a la legislación de contratos del sector público.

Ayuntamiento de Orihuela
Abierto simplificado·Orihuela·Pub. 04/06/2026
Presupuesto291.087,08 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de instalación de alumbrado público con tecnología LED en sectores de la zona norte del Casco Urbano de la Pobla de Vallbona

Contrato de obras para la mejora y modernización de las instalaciones de alumbrado público mediante tecnología LED en varios sectores de la zona norte del Casco Urbano de la Pobla de Vallbona. El proyecto, redactado por ingeniero técnico industrial, busca mejorar la iluminación del municipio, aumentar la eficiencia energética, reducir el consumo y minimizar la contaminación lumínica y ambiental de los sistemas de alumbrado existentes.

Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
Abierto simplificado·Puebla de vallbona·Pub. 03/06/2026
Presupuesto124.523,56 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Obras de reurbanización de la Avenida de Alemania en el distrito Bellavista-La Palmera

Contratación de obras para el proyecto de reurbanización de la Avenida de Alemania ubicada en el distrito Bellavista-La Palmera. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto y comprende la ejecución integral de las obras de urbanización conforme al proyecto aprobado por la administración. El contratista será responsable de la ejecución de los trabajos, la gestión de recursos, maquinaria y equipos necesarios, así como del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato.

Ayuntamiento de Sevilla
Abierto·Sevilla·Pub. 03/06/2026
Presupuesto1.088.232,12 EUR
En Plazo
Fin presentación06/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma de la central de producción y climatización del pabellón principal de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba

Se licita la ejecución de obras de reforma integral de la central de producción y sistema de climatización del pabellón principal de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba. El contrato comprende las actuaciones contenidas en el proyecto básico y de ejecución aprobado, siendo la Gerencia Municipal de Urbanismo la entidad contratante. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, evaluando ofertas económicas y criterios técnicos de solvencia.

Ayuntamiento de Córdoba
Abierto simplificado·Córdoba·Pub. 03/06/2026
Presupuesto734.223,43 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de iluminación solar exterior en el Paisaje Cultural La Serena financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Procedimiento abierto simplificado con lotes para la ejecución de obras de iluminación solar exterior en el Paisaje Cultural La Serena ubicado en varios municipios. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se encuentra financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de fondos NextGenerationEU gestionados por el Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio.

Diputación provincial de Badajoz
Abierto simplificado·Badajoz·Pub. 03/06/2026
Presupuesto273.100,00 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de instalación de alumbrado público en varias calles del Pago Coto de la Campa en Chiclana de la Frontera

Licitación de obras para la dotación e instalación de sistemas de alumbrado público en diversas calles ubicadas en el Pago Coto de la Campa del municipio de Chiclana de la Frontera. El contrato, de naturaleza administrativa tipificado como contrato de obras, incluye la ejecución material, gastos generales, beneficio industrial y coordinación de seguridad y salud. La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad de la financiación completa, incluidos tributos y gastos derivados del cumplimiento de obligaciones. El plazo máximo de ejecución se establece en dos meses desde la formalización del acta de replanteo.

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Abierto simplificado·Chiclana de la frontera·Pub. 03/06/2026
Presupuesto152.601,06 EUR
En Plazo
Fin presentación24/06/2026
Ver detalles

Obra de renovación y legalización de instalación eléctrica de baja tensión para alumbrado público con mejora de eficiencia energética

Contrato de obra para la renovación y legalización de la instalación eléctrica de baja tensión destinada a alumbrado exterior público, con mejora de eficiencia energética en la Avenida Gonzalo de Berceo segunda fase y otras ubicaciones. El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo, con finalización obligatoria antes del quince de octubre de dos mil veintiséis. Se requiere acreditación de solvencia técnica mediante certificados de buena ejecución de obras similares ejecutadas en los cinco últimos años.

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro
Abierto·Aldeanueva de ebro·Pub. 02/06/2026
Presupuesto98.107,63 EUR
En Plazo
Fin presentación15/06/2026
Ver detalles