Licitación Contrato de obra para adecuación de instalaciones del Puesto de Control Fronterizo en el Puerto de Santander

Contrato de trabajos de albañilería para la construcción del Nuevo Hospital Nuestra Señora de Los Dolores en Santa Cruz de La Palma

Se contrata la ejecución de trabajos de albañilería necesarios para la obra del Nuevo Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, ubicado en Santa Cruz de La Palma. Los trabajos incluyen soleras, fábricas de bloques huecos de diversas dimensiones, enfoscados, guarnecidos, enlucidos proyectados, preparación de huecos y soportes, correas de hormigón armado, alicatados y pavimentos continuos de hormigón. La mano de obra, pequeña herramienta y materiales especificados serán suministrados por TRAGSA, mientras que el adjudicatario debe aportar el resto de materiales necesarios para la correcta ejecución.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de remodelación y rehabilitación integral del edificio de oficinas Finca Til·lers de Montgat

Contratación de obras para la remodelación y rehabilitación integral de un edificio administrativo existente en Montgat. Los trabajos comprenden la renovación de cubierta y envolvente, nuevas distribuciones interiores, sustitución de acabados, fustería interior y exterior, ejecución de instalaciones de electricidad, climatización, ventilación, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, protección contra incendis, control de accesos, instalación fotovoltaica, ascensor y equipamientos necesarios para mejorar el comportamiento climático y permitir el ahorro energético. El contrato abarca exclusivamente las fases 1 y 2 del proyecto ejecutivo, con duración de cinco meses de ejecución material.

Obras de sustitución de cubierta y reparación de daños del Pabellón Deportivo Municipal de Alcalá del Río

Contratación de obras para la sustitución de la cubierta del Pabellón Deportivo Municipal y reparación de los daños ocasionados por el temporal, financiadas mediante subvención del Gobierno de España. Las obras incluyen la ejecución unitaria de estructura, impermeabilización y remates que conforman una unidad funcional y constructiva. El procedimiento es abierto simplificado con presentación electrónica de proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Obras de rehabilitación parcial de la Escuela Pública Francesc d'Albranca en Es Migjorn Gran

Licitación de obras e instalaciones para la rehabilitación parcial del Centro de Educación Infantil y Primaria Francesc d'Albranca ubicado en Es Migjorn Gran. El contrato incluye la ejecución de trabajos de reforma estructural y de instalaciones del edificio educativo, financiado mediante convenio de colaboración entre la Conselleria d'Educació i Universitats y el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para mejorar las infraestructuras escolares del municipio.

Contratación de obras de reparación de la cubierta de Makatzena en Arrasate

Se licitan las obras de reparación de la cubierta del edificio Makatzena ubicado en Arrasate. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico disponible, aplicando medidas de protección ambiental tanto en materiales como en la gestión de las obras. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de replanteo. El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales expedidas por el director facultativo.

Obras de reforma de la nave de Protección Civil del Ayuntamiento de Serrejón en Cáceres

Licitación de obras de reforma integral de la nave de Protección Civil ubicada en Serrejón, provincia de Cáceres. El Ayuntamiento de Serrejón contrata los trabajos de ejecución conforme al proyecto técnico redactado por el arquitecto José María Durán González, aprobado por la Junta de Gobierno Local. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Obra de demolición parcial, sustitución de cubiertas de fibrocemento y reubicación de oficinas en antigua granja experimental de Granada

Contrato administrativo de obra que comprende la demolición parcial de estructuras, la sustitución de cubiertas de fibrocemento y la reubicación de espacios de oficinas en una antigua granja experimental ubicada en Granada. La ejecución se sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público y será dirigida por la Dirección Facultativa designada. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado con plazo de presentación de veinte días naturales desde la publicación del anuncio.

Obras de infraestructura de abastecimiento de agua potable en urbanizaciones de Galindo y Perahuy

Se contrata la ejecución de obras para la construcción de dos redes independientes y paralelas de abastecimiento de agua potable en los sectores W3, W4, W5, W9 y W10 de las urbanizaciones de La Rad de Galindo y Perahuy, localizadas en Salamanca. Las obras transcurren por el Camino Municipal Los Lecheros y tienen como objetivo restituir la red de suministro actual y crear una red de apoyo desde la Planta Municipal de tratamiento de agua potable, mejorando el servicio afectado por averías recurrentes en infraestructuras antiguas.