Licitación Obras de reforma de la cocina de la Escuela Municipal de Educación Especial Fátima con criterios de contratación pública ecológica

Fin presentación26/06/2026

Abierto simplificado·Bullas·Pub. 05/06/2026

Contrato de obras de acondicionamiento de pista deportiva en el CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz, Murcia

Licitación de obras para el acondicionamiento de la pista deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria Cristo de la Expiración ubicado en Santa Cruz, provincia de Murcia. El proyecto comprende trabajos de reacondicionamiento y construcción necesarios para mejorar las instalaciones deportivas del centro educativo, con ejecución programada para coincidir con periodos vacacionales y horarios no lectivos.

Ayuntamiento de Murcia

Presupuesto123.173,66 EUR

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Contrato de obras de rehabilitación integral del Centro Sociocultural Pablo Iglesias en San Sebastián de los Reyes

Licitación pública para la ejecución de obras de rehabilitación del Centro Sociocultural Pablo Iglesias en San Sebastián de los Reyes. El proyecto, redactado por la arquitecta Eva Fernández Simó, comprende trabajos de reacondicionamiento del edificio. La actuación se enmarca en el Plan EDIL y cuenta con posible cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria, siendo única la oferta el criterio de adjudicación. La Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento es el órgano responsable.

Abierto·San sebastián de los reyes·Pub. 05/06/2026

Presupuesto3.767.457,50 EUR

Fin presentación01/07/2026

Ayuntamiento de Villalbilla

Contrato de obras de mantenimiento y conservación en colegios públicos

Licitación de obras de mantenimiento y conservación a ejecutar en tres colegios públicos: CEIP Gregorio Canella, Salvador Dalí y Peñas Albas. El contrato se estructura en lotes independientes con plazo de ejecución de sesenta días cada uno, debiendo realizarse durante los meses de julio y agosto de dos mil veintiséis. Se requiere acreditación de solvencia económica, financiera y técnica. El procedimiento aplica la Ley de Contratos del Sector Público.

Abierto simplificado·Villalbilla·Pub. 05/06/2026

Presupuesto395.806,74 EUR

Abierto simplificado·Barcelona·Pub. 05/06/2026

Contrato de obras de adecuación del bloque quirúrgico en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

Licitación pública para la realización de obras de adecuación y reforma del bloque quirúrgico del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, abarcando las plantas 1 y 2 en su tercera fase de ejecución. El proyecto, debidamente aprobado, comprende las intervenciones especificadas en los anexos técnicos del pliego de condiciones. La contratación se rige por la legislación de contratación pública aplicable y requiere que las empresas licitadoras cumplan con los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratación.

Salut (ICS)

Presupuesto966.533,80 EUR

Fin presentación07/07/2026

Ajuntament de Maçanet de la Selva

Obras de rehabilitación integral de fachadas, reforma de bar a espacio joven y mejora de accesos en equipamiento público de Maçanet de la Selva

Contrato de obras de rehabilitación que comprende la renovación de fachadas, transformación de un bar en espacio joven en la primera planta, reforma de la guingueta y mejora de los accesos exteriores de un equipamiento público ubicado en el paseo de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva. Los trabajos incluyen instalaciones eléctricas, fontanería, ascensores y preparación del terreno, con ejecución global y coordinada de todas las unidades de obra.

Abierto simplificado·Maçanet de la selva·Pub. 05/06/2026

Presupuesto143.793,19 EUR

Abierto simplificado·Beas·Pub. 04/06/2026

Contrato administrativo de obras de reformas de la Plaza de España y Calle San Bartolomé en Beas

Contrato administrativo de obras para la realización de reformas integrales en la Plaza de España y la Calle San Bartolomé del municipio de Beas. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y está sujeto a las disposiciones establecidas en el Real Decreto 817/2009 y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El gasto real quedará limitado a lo que resulte de la obra ofertada por el adjudicatario conforme al proyecto técnico del expediente, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido como partida independiente.

Ayuntamiento de Beas

Presupuesto409.450,43 EUR

Fin presentación24/06/2026

Abierto simplificado·Arenas de iguña·Pub. 04/06/2026

Obras de renovación del Centro de Interpretación de la Calzada Romana y Museo Forestal con mejora de accesos en Pesquera

Licitación de obras para la ejecución del proyecto de renovación integral del Centro de Interpretación de la Calzada Romana y del Museo Forestal ubicado en el municipio de Pesquera, que incluye la mejora del acceso a la propia calzada. El Ayuntamiento de Pesquera promueve este contrato mediante procedimiento abierto simplificado para la rehabilitación y modernización de estas infraestructuras culturales y de patrimonio arqueológico, con financiación parcial a través de subvenciones autonómicas destinadas al Plan de Inversiones Municipales.

Ayuntamiento de Pesquera

Presupuesto86.776,81 EUR

Fin presentación19/06/2026

Abierto simplificado·Aldaya·Pub. 04/06/2026

Contrato de obras de recuperación y rehabilitación del Mirall Nord-Gent Jove tras la DANA

Licitación de obras de recuperación y rehabilitación del equipamiento Mirall Nord-Gent Jove, afectado por los daños ocasionados por la DANA. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico especificado, con condiciones especiales de ejecución que garantizan accesos seguros y diferenciados para trabajadores y usuarios del edificio, en cumplimiento de normativa de seguridad laboral y coordinación de actividades empresariales. Se contemplan posibilidades de subcontratación y modificaciones por incrementos excepcionales de costes de materiales superiores al diez por ciento.

Ayuntamiento de Aldaia

Presupuesto153.369,91 EUR