Licitación Mejora del vertido de aguas pluviales en Es Canar

Obras de acondicionamiento de la pista polideportiva municipal de Arganza

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora de la pista polideportiva ubicada en la localidad de Arganza, promovida por el Pleno del Ayuntamiento de Arganza. El proyecto comprende los trabajos necesarios para rehabilitar y poner en condiciones de uso las instalaciones deportivas municipales, mejorando la calidad de los espacios de recreo y deporte de la comunidad local.

Obras de mejora de accesibilidad y reforma interior de la planta baja de la Caserna municipal

Se licita la ejecución de obras en dos fases diferenciadas en el equipamiento municipal la Caserna. La primera fase comprende la mejora de accesibilidad del edificio, mientras que la segunda fase consiste en la reforma interior de la planta baja, ala sur. Ambos proyectos ejecutivos han sido aprobados definitivamente y pueden adjudicarse de forma conjunta o separada. Las obras incluyen todas las instalaciones, elementos constructivos, acabados y accesos necesarios para su puesta en servicio conforme a la normativa técnica y de habitabilidad aplicable.

Construcción de muelle de espera en la zona pesquera del puerto de Llanes

Licitación de obras de construcción de un muelle de espera destinado a la zona pesquera del puerto de Llanes. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias promueve este proyecto de infraestructura portuaria para mejorar las instalaciones de amarre y operaciones de la actividad pesquera local. Las obras comprenden la ejecución de estructuras marítimas y elementos de atraque en la zona de operaciones pesqueras del puerto asturiano.

Contrato de ejecución de obras del Muelle Adosado Reina Sofía Sur

Contrato de obras para la ejecución del proyecto del Muelle Adosado Reina Sofía Sur. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las obras conforme a los documentos contractuales establecidos, cumpliendo con las obligaciones de comunicación y publicidad derivadas de la financiación con fondos FEDER de la Unión Europea. El contratista debe garantizar accesibilidad para personas con discapacidad y abstenerse de conductas discriminatorias en el desarrollo de las actividades contratadas.

Contrato mixto de obras de rehabilitación y mejora en escuela infantil con servicio de coordinación de seguridad y salud en Puerto de la Cruz

Licitación de contrato mixto que comprende la ejecución de obras de rehabilitación y mejora en la Escuela de Educación Infantil Jacaranda ubicada en Puerto de la Cruz, junto con el servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de dichas obras. El contrato se estructura en lotes y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras deberán realizarse en un plazo máximo de tres meses, con restricciones horarias durante los períodos lectivos.

Obras de instalación de pérgola y toldo vela para sombraje en patios de escuelas públicas - Ayuntamiento de Terrassa

Licitación de obras para la colocación de una pérgola de sombra en el patio de la Escuela Salvador Vinyals i Galí y un toldo vela en el patio de la Escuela Madre de Dios de Montserrat, ambas ubicadas en Terrassa. El contrato incorpora criterios de contratación pública ecológica y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las obras serán ejecutadas en dos lotes diferenciados con un plazo de ejecución de un mes para cada actuación.

Construcción de marquesina con cubierta acristalada en el Centro de Día de Mayores del Ayuntamiento de Aielo de Malferit

Licitación pública para la construcción de una marquesina abierta lateralmente con cubierta acristalada destinada al Centro de Día de Mayores del Ayuntamiento de Aielo de Malferit. Las obras contemplan la ejecución de una estructura de protección con cerramiento parcial y vidrio, integrada en las instalaciones existentes para mejorar las condiciones de uso y confort de los usuarios del centro. El proyecto se enmarca dentro de la sublínea de financiación C2 específicamente destinada a mejoras en infraestructuras para personas mayores. La inversión total asignada para este proyecto de construcción e instalación es de 56.607,73 euros.

Obras de acondicionamiento del muelle pesquero de Arrecife - Autoridad Portuaria de Las Palmas

Contratación de obras para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones del muelle pesquero ubicado en Arrecife, correspondiente a la primera fase del proyecto. La Autoridad Portuaria de Las Palmas licita esta obra de infraestructura portuaria dirigida a optimizar las funcionalidades y condiciones de operación del puerto pesquero. El adjudicatario deberá ejecutar conforme a la normativa laboral vigente, el proyecto constructivo y los requisitos técnicos y económicos especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ejecución de pasarela aérea con estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava - Ayuntamiento de Covaleda

Contrato de obras para la construcción de una pasarela aérea equipada con varias estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava, municipio de Covaleda. El proyecto incluye la instalación de barandillas y pasamanos. La administración adjudicataria es el Ayuntamiento de Covaleda, que financia la obra con cargo a la partida presupuestaria 432.609 del ejercicio 2026. Se rige por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de construcción de pista multideportiva y mejora de su entorno - Concello de Melón

Licitación de obras para la construcción de una pista multideportiva e mejora de su entorno a través de procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de explanación, pavimentación, construcción de instalaciones deportivas, muros de contención e instalación de mobiliario urbano y señalización viaria. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio. Los precios se consideran fijos al ser el plazo de ejecución inferior a un año.