Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén convertir el parc emplaçat a la plaça de l'Estatut en un parc agradable i confortable, tot garantint una bona qualitat de vida per als usuaris, mitjançant les actuacions següents: a) Retirar els elements en mal estat i substituir-los per nous, i b) Reorganitzar la zona disponible per crear tres zones de jocs diferenciades que són la zona de futbol, de jocs de 6 a 12 anys i la zona de jocs per a petits (1 a 6 anys). S'inclouen mesures de contractació sostenible, com el compliment de les condicions laborals del conveni col·lectiu del sector i de mesures mediambientals entre les condicions especials i els criteris d'adjudicació.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de renovación de cubiertas y carpinterías en edificio anexo a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo

Se licita el contrato de obras para la renovación de cubiertas y carpinterías en el anexo de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Las actuaciones comprenden trabajos en la cubierta, así como en carpinterías en determinadas zonas del edificio, incluyendo parte del hall, oficinas y uno de los despachos de la primera planta. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero de Caminos y aprobado por Decreto de Presidencia. El plazo de ejecución es de tres meses y el contrato incluye garantía de un año.

Obras de ampliación en vía pública de las calles San Antonio y Aire en Belver de Cinca

Licitación de obras de ampliación en vía pública promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de Cinca. El proyecto comprende actuaciones de mejora y ampliación en las calles San Antonio y Aire del municipio. Se trata de trabajos generales de infraestructura urbana e ingeniería civil destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de las vías públicas municipales. El expediente se encuentra en fase de preadvertencia.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.

Construcción de pista de skate en el espacio público deportivo Los Peñascos de Grazalema

Contratación de obra para la construcción de una pista de skate ubicada en el espacio público deportivo Los Peñascos del municipio de Grazalema. La actuación forma parte del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el período 2026-2027. Se trata de una única actuación sin división en lotes, dado que no existen partes realizables de forma independiente. El contrato se rige conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y normativa conexa.

Obra de construcción de cubierta y pista deportiva en calle Juli Ramis de Sa Cabaña

Licitación de obra pública para el diseño y ejecución de una cubierta y pista deportiva ubicada en la calle Juli Ramis, en la zona de Sa Cabaña. El proyecto, redactado por el ingeniero Tomeu Salas Brunet, incluye la gestión de residuos de construcción y demolición. La ejecución se realizará durante los ejercicios 2026 y 2027, con un financiamiento del cien por cien por parte de la Comunidad Autónoma. No se contempla revisión de precios.

Obras de humanización y mejora de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaza

Contratación de obras de humanización y mejora urbana en dos vías públicas mediante procedimiento simplificado. El proyecto incluye actuaciones de transformación de espacios, con especial atención a criterios de sostenibilidad ambiental, cumplimiento de normativa laboral y medidas de accesibilidad. Las obras se financiarán conforme a los créditos presupuestarios disponibles, con ejecución sujeta a los plazos y condiciones técnicas del proyecto.

Obras de demolición del edificio Eusebio Estada nº32, esquina Joan Munar nº5 de Palma

Contratación de obras de demolición de un edificio ubicado en Palma entre medianeras, que incluye la retirada, manipulación y desmantelamiento de materiales que contienen amianto. El trabajo comprende la explanación y limpieza del terreno posterior a la demolición. La ejecución está prevista para el año 2027 y se financia a través de la aplicación presupuestaria de urbanismo, edificios de carácter social y rehabilitación integral de barrios.

Obras de construcción de aparcamiento público en superficie en la Calle Molino de Jubrique

Licitación de obras para la creación de un aparcamiento público en superficie en la Calle Molino de Jubrique. El proyecto incluye la transformación de dos parcelas urbanas contiguas para dotar al entorno de nuevas plazas de estacionamiento mediante una solución funcional que respeta la alineación del tejido edificado colindante y la morfología del lugar.