Licitación Modernización zona comercial San Juan de Aznalfarache

Obras de cerramiento del recinto ferial con la Avenida de la Aldehuela - Ayuntamiento de Salamanca

Contratación de obras para el cerramiento del recinto ferial de la Aldehuela mediante un procedimiento restringido con varios criterios de adjudicación. El proyecto, redactado por ingeniero técnico de obras públicas, busca mejorar las instalaciones existentes del recinto ferial y ofrecer un mejor servicio público a los usuarios del Ayuntamiento de Salamanca. Las obras incluyen la necesidad de tramitar declaración responsable ante la Confederación Hidrográfica del Duero respecto al riesgo de inundación.

Obra de construcción de estructura metálica para soportación de tuberías de captación de biogás en la estación de regulación y medida del Centro de Tratamiento de Residuos de Cogersa

Contratación de obra de construcción de una estructura metálica destinada a la soportación de tuberías de captación de biogás en la estación de regulación y medida de la instalación. El proyecto se ejecutará en el Centro de Tratamiento de Residuos de Cogersa. El contrato incluye la ejecución completa de la obra metálica conforme a proyecto, con posibilidad de subcontratación y sujeto a penalidades por demora en la ejecución y por incumplimiento de obligaciones laborales.

Contrato de obra de cerramiento de pista deportiva del CRA Peña Cabarga de San Salvador

Contratación de obra para el cerramiento de la pista deportiva del Colegio Rural Agrupado Peña Cabarga ubicado en San Salvador. El proyecto incluye el montaje de estructuras metálicas para cerrar y delimitar el espacio deportivo del centro educativo. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo total de cuatro meses desde la comprobación del replanteo.

Construcción de cubierta para pista deportiva en San Antonio de Llombai

Licitación de obras para la construcción de una cubierta destinada a la pista deportiva de San Antonio de Llombai. El Ayuntamiento de Llombai licita este contrato de obras mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 591.323,21 euros. El proyecto incluye la ejecución material de la estructura de cubierta, beneficio industrial y gastos generales. Se requiere acreditar solvencia económica, financiera y técnica, sin exigencia de clasificación empresarial al ser inferior a 500.000 euros.

Contrato de obras de construcción de marquesinas para bibliobuses y vehículos en el Centro Doctor Villacián

Contrato de obras para la construcción de marquesinas destinadas a los bibliobuses y vehículos ubicados en el Centro Doctor Villacián. Las obras consisten en el montaje de estructuras metálicas que requieren ejecución conforme al proyecto técnico especificado. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, siendo su presupuesto base de licitación inferior a los umbrales de regulación armonizada.

Obras de creación de zonas de sombra en espacios turísticos de La Gomera

Contratación de obras para la creación de zonas de sombra en entornos turísticos ubicados en los municipios de San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. El proyecto incluye la ejecución de infraestructuras de sombraje destinadas a mejorar la experiencia turística y proporcionar protección solar en áreas de interés público. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica según lo establecido en la normativa de contratación pública.

Ejecución de obras de instalación de cubierta con toldos e iluminación en la Plaza de Can Barceló de Marratxí

Contratación de la ejecución de obras para la instalación de una estructura de cubierta con velas tensadas, iluminación y su infraestructura asociada en la Plaza de Can Barceló del municipio de Marratxí. Las obras incluyen la construcción de pilares metálicos de hasta ocho metros de altura, sistemas de teñido de velas, instalación de luminarias y obras de cimentación. El proyecto forma una unidad funcional integrada donde la iluminación se instala en los mismos pilares que soportan la cubierta.

Contrato de obras de reordenación y acondicionamiento de plazas públicas en Olvés

Licitación de obras para la reordenación y acondicionamiento de la plaza del Pilar y conclusión de la plaza pública de la zona del silo en Olvés. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en dos lotes. Las empresas licitadoras deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, contar con clasificación en el grupo de obras viales sin cualificación específica y aportar compromiso de adscripción del personal técnico responsable de la ejecución.

Servicio de montaje de motores diésel en talleres de producción - Navantia Cartagena

Contratación de recursos humanos para realizar el montaje de motores diésel en los talleres de producción de la fábrica de Navantia en Cartagena. El servicio incluye la ejecución de trabajos de montaje de diez motores durante un período de hasta tres años, con personal especializado que debe cumplir requisitos mínimos de formación en prevención de riesgos laborales. El adjudicatario garantizará los trabajos durante doce meses desde su aceptación por Navantia.

Obras de instalación de toldos en el CEIP Velasco y Merino de Villanueva del Rosario

Contrato de obras para la instalación de toldos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Velasco y Merino ubicado en Villanueva del Rosario. Las actuaciones contempladas en el proyecto técnico incluyen la colocación de elementos de sombreamiento en las instalaciones del centro educativo. El plazo de ejecución establecido es de treinta días desde la formalización del contrato. La licitación se abre por procedimiento simplificado y está financiada con recursos municipales de la anualidad 2026.