Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

San antonio abad, Illes balears, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

18/10/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

18/10/2024

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

13/11/2024

Finalizado

Anuncio de Formalización

17/06/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Adjudicación

17/06/2025

Perfil del contratante

Anuncio Modificación de Contrato

29/01/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras Boulevard Vara de Rey - Sant Antoni

Licitaciones públicas: contrato de obras para el Boulevard de la calle Vara de Rey. Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

5.293.020,13 €

Importe sin impuestos

4.374.396,80 €

Valor estimado del contrato

4.396.056,04 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

18/10/2024

Ultima actualización

29/01/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

12 Meses

Códigos CPV

45232100 - Obras auxiliares para tuberías de agua

45432112 - Colocación de adoquinado

45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución agua

45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles

45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables

45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales

44162500 - Canalización de agua potable

45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales

32523000 - Instalaciones de telecomunicaciones

45232410 - Obras de saneamiento

45232400 - Obras de alcantarillado

45233252 - Trabajos de pavimentación de calles

Título oficial

Contrato de obras relativo al Proyecto de Ejecución del Boulevard de la calle Vara de Rey entre el Passeig de Ponent y la calle Bartolomé Vicente Ramón. Cofinanciado PRTR

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 13/11/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 13/11/2024

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 3.100.000€

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Plazo de garantía y mantenimiento de la instalación: 15%
  • Organización de las obras a ejecutar y cronograma: 35%
  • Reducción del plazo de ejecución de la obra: 10%
  • Descripción del Plan de seguridad y Salud: 10%
  • Proposición económica: 30%

Documentos

Resolución

Adjudicado: El objeto de la actuación de las obras, es la conversión de la calle Vara de Rey en un elemento dinámico y conector, así como conseguir que se genere un espacio físico con el suficiente interés urbanístico, social y ambiental como para ser en sí mismo, una alternativa atractiva que venga a competir con el propio Passeig de Ponent.

Fecha adjudicación

30/01/2025

Importe

4.763.718,12 € - Baja (-10%)

Importe sin impuestos

3.956.450,44 € - Baja (-10%)

Identificador contrato

7

Fecha contrato

20/02/2025

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras de pavimentación de calles en Quintana Redonda

Contratación de las obras de pavimentación de calles en Quintana Redonda, municipio de Soria. El proyecto comprende la pavimentación de la calle Tejera en continuación con intervenciones realizadas anteriormente y la renovación del pavimento en la calle Coso. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución establecido es de cuatro meses desde la comprobación del replanteo.

Ayuntamiento de Quintana Redonda
Abierto simplificado·Quintana redonda·Pub. 22/06/2026
Presupuesto41.322,31 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la renovación urbanística de la calle Canongía entre Plaza del Arco y Ronda de Joaquina Ruiz en Coca, Segovia

Contratación de obras de renovación urbanística de la calle Canongía en Coca, Segovia. El proyecto comprende la ejecución de diferentes redes de servicios e infraestructuras junto con la posterior pavimentación de la vía pública en el tramo comprendido entre Plaza del Arco y Ronda de Joaquina Ruiz. Las obras se ejecutarán en terrenos de propiedad municipal con un plazo de ejecución de tres meses desde la aprobación del replanteo y garantía de un año desde la recepción de las mismas.

Ayuntamiento de Coca
Abierto simplificado·Coca·Pub. 22/06/2026
Presupuesto74.380,18 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la ejecución de un área de encuentro junto a la Ermita de Santa Ana en Villarejo, La Rioja

Contratación de obras para la ejecución de un área de encuentro situado junto a la Ermita de Santa Ana en la localidad de Villarejo, La Rioja. El proyecto técnico fue redactado por el arquitecto Miguel Martínez Sancha y aprobado por acuerdo del Pleno municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con régimen jurídico administrativo de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Villarejo
Abierto simplificado·Soto en cameros·Pub. 22/06/2026
Presupuesto76.177,10 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para renovación de pavimentación y red de abastecimiento de agua en diversas calles del municipio de Aguarón

Licitación de obras para la renovación de la pavimentación y la red de abastecimiento de agua en varias calles del municipio de Aguarón. El proyecto pretende garantizar adecuadas condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad en las vías públicas, ante el deterioro del pavimento existente con deformaciones y desprendimientos, así como resolver problemas en la red de agua con fugas y roturas recurrentes. La ejecución está financiada mediante el Plan +Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ayuntamiento de Aguarón
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 22/06/2026
Presupuesto296.361,27 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de urbanización integral de la Plaza de la Ermita en Orera

Licitación pública para la ejecución de obras de urbanización de la Plaza de la Ermita de Orera, espacio público municipal que requiere renovación de pavimentos, instalación de redes de abastecimiento y saneamiento, infraestructuras de alumbrado y telecomunicaciones, así como mejoras en accesibilidad y evacuación de aguas pluviales. La intervención persigue dotar al ámbito de servicios urbanos esenciales, mejorar la seguridad y funcionalidad del viario, garantizar condiciones adecuadas de movilidad peatonal y revalorizar este espacio como punto de conexión y uso público. El proyecto se encuentra financiado íntegramente mediante subvención pública en el marco del Plan Más Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ayuntamiento de Orera
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 22/06/2026
Presupuesto69.566,48 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Obra de construcción de 66 nichos en el Cementerio Municipal de Caudete

Licitación de obra para la construcción de sesenta y seis nichos en el Cementerio Municipal de Caudete. Los trabajos incluyen movimiento de tierras, cimentación, montaje de elementos prefabricados, albañilería, ejecución de cubierta, gestión de residuos, seguridad y salud, así como los trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución del proyecto. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con presentación electrónica de ofertas.

Ayuntamiento de Caudete
Abierto simplificado·Caudete (albacete)·Pub. 22/06/2026
Presupuesto58.430,74 EUR
En Plazo
Fin presentación06/07/2026
Ver detalles

Obras de urbanización de espacio público en Ramales de la Victoria

Contrato de obras para la urbanización de espacio público en Ramales de la Victoria, que incluye la ejecución de trabajos de pavimentación de calles, construcción de desagües y reacondicionamiento de canalizaciones de agua. El Ayuntamiento de Ramales de la Victoria licita estas obras para urbanizar parcelas adquiridas en la calle Trefilería, destinadas a la creación de zona de aparcamiento, zona de juegos, espacios verdes e interconexión peatonal entre las calles Trefilería y Gerardo Diego.

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
Abierto simplificado·Ramales de la victoria·Pub. 22/06/2026
Presupuesto223.091,74 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Obras de sustitución de red de agua potable, saneamiento y pavimentación en Tobarra

La Diputación Provincial de Albacete licita la ejecución de obras de sustitución de la red de agua potable, saneamiento y pavimentación en el municipio de Tobarra. Las actuaciones contemplan mejoras del espacio urbano en el entorno de la calle Daniel Chulvi y Avenida Gran Vía, conforme a los programas operativos de los años 2021, 2022 y 2023. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado.

Diputación provincial de Albacete
Abierto simplificado·Tobarra·Pub. 22/06/2026
Presupuesto310.131,77 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Contrato de mantenimiento y mejora de caminos de acceso a núcleos rurales - Ayuntamiento de Sober, Lugo

Contrato de obras para el mantenimiento y mejora del camino de acceso a los núcleos de Piñeiro y Campo de Bulso en el municipio de Sober, provincia de Lugo. Las actuaciones se llevarán a cabo conforme al proyecto redactado por ingeniero especializado en obras viales. El presupuesto base de licitación asciende a cantidad determinada e incluye los costes de materiales, maquinaria, mano de obra e impuestos vigentes en la zona. No se requiere clasificación previa del contratista al ser inferior el importe a quinientos mil euros.

Ayuntamiento de Sober
Abierto simplificado·Sober·Pub. 22/06/2026
Presupuesto77.349,00 EUR
En Plazo
Fin presentación07/07/2026
Ver detalles

Mejora de infraestructuras del parque empresarial de Landrove mediante trabajos de pavimentación de calles

Licitación pública para la ejecución de trabajos de pavimentación y mejora de infraestructuras en el parque empresarial de Landrove. El contrato, promovido por la Alcaldía, incluye la redacción de prescripciones técnicas y requiere autorización previa de la Axencia Galega de Infraestruturas. La actuación se financia mediante subvención de la Consellería de Economía e Industria conforme a la Orden de habilitación de infraestructuras empresariales.

Ayuntamiento de Viveiro
Abierto simplificado·Viveiro·Pub. 22/06/2026
Presupuesto97.775,37 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles