Licitación El objeto del contrato es la ejecución de las obras de derrumbe en la c/Peixateria de Valls, de acuerdo con el «Proyecto de derribo de edificaciones urbanas ente medianeras situadas en la calle de la Peixateria de Valls» situal en la calle de la Peixateria, 3-5-7, aprobado defintiivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26 de julio de 2024. Las obras que se licitan son 3.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Obras de derribo y adecuación de solar de la antigua fábrica de Azulejos Sanchis - Ayuntamiento de l'Alcora

Contratación de obras de demolición y adecuación de terreno correspondiente a la antigua fábrica de Azulejos Sanchis, ubicada en l'Alcora. El proyecto incluye trabajos que afectan a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra. Se licita mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de novecientos mil euros aproximadamente. La ejecución se prevé en un plazo de cuatro meses desde la firma del acta de inicio o replanteo, sin posibilidad de prórroga.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de renovación de cubiertas y carpinterías en edificio anexo a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo

Se licita el contrato de obras para la renovación de cubiertas y carpinterías en el anexo de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Las actuaciones comprenden trabajos en la cubierta, así como en carpinterías en determinadas zonas del edificio, incluyendo parte del hall, oficinas y uno de los despachos de la primera planta. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero de Caminos y aprobado por Decreto de Presidencia. El plazo de ejecución es de tres meses y el contrato incluye garantía de un año.

Obras de ampliación en vía pública de las calles San Antonio y Aire en Belver de Cinca

Licitación de obras de ampliación en vía pública promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de Cinca. El proyecto comprende actuaciones de mejora y ampliación en las calles San Antonio y Aire del municipio. Se trata de trabajos generales de infraestructura urbana e ingeniería civil destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de las vías públicas municipales. El expediente se encuentra en fase de preadvertencia.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.

Construcción de pista de skate en el espacio público deportivo Los Peñascos de Grazalema

Contratación de obra para la construcción de una pista de skate ubicada en el espacio público deportivo Los Peñascos del municipio de Grazalema. La actuación forma parte del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el período 2026-2027. Se trata de una única actuación sin división en lotes, dado que no existen partes realizables de forma independiente. El contrato se rige conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y normativa conexa.

Contrato de obras de demolición de edificación de vivienda en Bailén

El Ayuntamiento de Bailén licita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado el contrato de obras de demolición de una edificación de vivienda ubicada en calle Amargura, número 4 de Bailén. Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del proyecto que sirve de Presupuesto de Partida de Trabajo, con un plazo de ejecución de un mes. La financiación proviene de fondos de la Diputación Provincial de Jaén destinados a la recuperación de zonas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Obra de construcción de cubierta y pista deportiva en calle Juli Ramis de Sa Cabaña

Licitación de obra pública para el diseño y ejecución de una cubierta y pista deportiva ubicada en la calle Juli Ramis, en la zona de Sa Cabaña. El proyecto, redactado por el ingeniero Tomeu Salas Brunet, incluye la gestión de residuos de construcción y demolición. La ejecución se realizará durante los ejercicios 2026 y 2027, con un financiamiento del cien por cien por parte de la Comunidad Autónoma. No se contempla revisión de precios.

Obras de humanización y mejora de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaza

Contratación de obras de humanización y mejora urbana en dos vías públicas mediante procedimiento simplificado. El proyecto incluye actuaciones de transformación de espacios, con especial atención a criterios de sostenibilidad ambiental, cumplimiento de normativa laboral y medidas de accesibilidad. Las obras se financiarán conforme a los créditos presupuestarios disponibles, con ejecución sujeta a los plazos y condiciones técnicas del proyecto.