Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Carretera julià bujosa sans batle, 1, Calvià, Illes balears, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

25/01/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

25/01/2022

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

21/02/2022

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

08/04/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

26/04/2022

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Obras de reforma en C/ Riu de Llobregat. Santa Ponça. Calvià

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Calviá

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Calviá

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

312.144,40 €

Importe sin impuestos

257.970,58 €

Valor estimado del contrato

309.564,70 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

25/01/2022

Ultima actualización

26/04/2022

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45233293 - Instalación de mobiliario urbano

45232411 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias

45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización

45233251 - Trabajos de repavimentación

45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales

45111100 - Trabajos de demolición

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 21/02/2022

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante lo establecido en el artículo 88.1 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Calificaciones financieras

  • Otros - La solvencia económica y financiera será la establecida en los apartados a) o b) del artículo 87.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 386.955,87 €. O b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 386.955,87 €

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • No estar incurso en incompatibilidades
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • 1.1.- Oferta técnica: Programación y planificación de los trabajos.: 20%
  • 1.2.- Oferta técnica: Grado de conocimiento del entorno.: 10%
  • 1.4.- Oferta Técnica: Compromiso de composición paritaria de la plantilla.: 3%
  • 2. Oferta económica: 50%
  • 1.3.- Oferta Técnica : Sistema de Calidad y gestión ambiental.: 12%
  • 1.5.- Oferta Técnica: Prevención de riesgos laborales: 5%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Se adjudica a la oferta más ventajosa calidad -precio que cumple con lo prescrito en los pliegos.

Importe adjudicado

266.381,50 € -15%

Participantes

5

Fecha adjudicación

07/04/2022

Licitaciones similares

Obras de rehabilitación del paso inferior San Antón y San Basilio

Contrato de obras para la rehabilitación integral del paso inferior San Antón y San Basilio, que incluye demolición selectiva, evacuación de escombros, reacondicionamiento estructural y repavimentación de la infraestructura. La Administración licita este proyecto mediante procedimiento abierto simplificado para restaurar la funcionalidad y seguridad de la estructura subterránea.

Ayuntamiento de Murcia
Abierto simplificado·Bullas·Pub. 28/08/2026
Presupuesto180.627,63 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora de infraestructura de pluviales y repavimentación del camino Cimadevila en El Couso - Concello de O Campo Lameiro

Licitación de obras para la mejora de las infraestructuras de drenaje pluvial y la repavimentación del camino Cimadevila ubicado en la localidad de El Couso, en el municipio de O Campo Lameiro. El proyecto, promovido por el Concello de O Campo Lameiro, contempla intervenciones de ingeniería civil dirigidas a optimizar la gestión de aguas pluviales y restaurar la superficie de rodadura del viario mediante técnicas de pavimentación. El presupuesto estimado asciende a 60.893,23 euros. Estas actuaciones mejoran la accesibilidad, la seguridad vial y la capacidad de drenaje de la infraestructura viaria local.

Ayuntamiento de Campo Lameiro
Abierto simplificado·Campo lameiro·Pub. 26/08/2026
Presupuesto50.324,98 EUR
En Plazo
Fin presentación09/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la reconstrucción del Parque Canino de Alfarp

Licitación de contrato administrativo de obras para la reconstrucción integral del Parque Canino de Alfarp. El proyecto incluye trabajos de paisajismo, instalación de equipamiento recreativo y mobiliario urbano, así como la implantación de superficies vegetales. Se busca aplicar soluciones constructivas durables y compatibles con el mantenimiento municipal ordinario, mejorando las instalaciones de esparcimiento canino existentes.

Ayuntamiento de Alfarp
Abierto simplificado·Alfarb·Pub. 26/08/2026
Presupuesto106.832,52 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de remodelación del parque infantil de la plaza Ramón y Cajal de Puertollano

Licitación de obras de conservación y mantenimiento para la remodelación integral del parque infantil situado en la plaza Ramón y Cajal de Puertollano. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado inferior a dos millones de euros. Las obras incluyen la ejecución de mejoras y modernización de las instalaciones del parque, con una duración prevista de seis semanas. El adjudicatario deberá cumplir con el proyecto técnico de ejecución y las obligaciones establecidas en materia de residuos de construcción y demolición.

Ayuntamiento de Puertollano
Abierto simplificado·Puertollano·Pub. 26/08/2026
Presupuesto57.850,18 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para solucionar problemas de evacuación de aguas pluviales en el camino Ereñotzu-Larregain - Ayuntamiento de Hernani

El Ayuntamiento de Hernani licita un contrato de obras destinado a resolver los problemas de evacuación de aguas pluviales en el camino Ereñotzu-Larregain. Se trata de un procedimiento abierto simplificado abreviado en el que los licitadores quedan exentos de acreditar solvencia económica y técnica. El plazo de ejecución es de dos meses contados desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El pago se realizará mediante certificaciones mensuales emitidas por el Director de Obra en función de los trabajos ejecutados. No procederá revisión de precios.

Ayuntamiento de Hernani
Otros·Hernani·Pub. 26/08/2026
Presupuesto76.055,86 EUR
En Plazo
Fin presentación09/09/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pista multideportiva y mejora de su entorno - Concello de Melón

Licitación de obras para la construcción de una pista multideportiva e mejora de su entorno a través de procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de explanación, pavimentación, construcción de instalaciones deportivas, muros de contención e instalación de mobiliario urbano y señalización viaria. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio. Los precios se consideran fijos al ser el plazo de ejecución inferior a un año.

Ayuntamiento de Melón
Abierto simplificado·Melón·Pub. 25/08/2026
Presupuesto123.867,12 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de restauración del pavimento asfáltico en núcleos urbanos del Municipio de Arona

Contratación de obras de restauración y pavimentación asfáltica en varios núcleos urbanos del Municipio de Arona. El Ayuntamiento de Arona licita este contrato de obras al carecer de personal propio para ejecutar este tipo de trabajos. Las obras incluyen señalización, construcciones auxiliares, reposición de servicios e instalaciones existentes, limpieza final y todas las labores necesarias para la correcta ejecución del pavimento asfáltico en las vías públicas del municipio.

Ayuntamiento de Arona
Abierto·Arona·Pub. 25/08/2026
Presupuesto2.584.064,95 EUR
En Plazo
Fin presentación20/09/2026
Ver detalles

Obra de mejora de fuentes ornamentales en Cardeña dentro del Plan de Humanización de Entornos Urbanos

Contratación de obra destinada a la mejora y rehabilitación de fuentes ornamentales ubicadas en el municipio de Cardeña, Córdoba. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Humanización de Entornos Urbanos y la Agenda Rural para el período 2024-2027, con el objetivo de potenciar la calidad de los espacios públicos y urbanos del municipio mediante intervenciones en infraestructuras de carácter ornamental y funcional.

Diputación provincial de Córdoba
Abierto simplificado·Cardeña·Pub. 25/08/2026
Presupuesto49.368,51 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato integral de elaboración de proyecto y ejecución de obras de adaptación climática de espacios exteriores - Ayuntamiento de Granada

El Ayuntamiento de Granada licita un contrato integral que comprende la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras de adaptación climática de espacios exteriores enmarcadas en el Plan de Actuación Integrado Granada Cohesión Conexión 2030. La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad conjunta del desarrollo del proyecto y su ejecución técnica, garantizando la coordinación entre ambas fases para alcanzar máxima calidad técnica y funcional dentro de los plazos establecidos. Los trabajos se ejecutarán conforme a la normativa vigente y bajo supervisión del órgano de contratación.

Ayuntamiento de Granada
Abierto·Granada·Pub. 25/08/2026
Presupuesto3.300.525,62 EUR
En Plazo
Fin presentación21/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras públicas de reforma integral de viviendas en el Paseo Mata de Reus

Licitación de contrato de obras públicas para la ejecución de tres proyectos de mejora y reforma en edificio de vivienda social ubicado en Paseo Mata número 3 de Reus. Los trabajos incluyen mejora del baño y pavimento en planta baja, reforma integral de baño, cocina e instalación eléctrica en planta primera, y reparaciones puntuales de cubierta y cerrajerías exteriores. El procedimiento es abierto con varios criterios de adjudicación, permitiendo la participación de cualquier empresa que cumpla requisitos de solvencia y capacidad técnica.

Ajuntament de Reus
Abierto·Reus·Pub. 25/08/2026
Presupuesto95.961,16 EUR
En Plazo
Fin presentación21/09/2026
Ver detalles