Licitación La presente contratación tiene por objeto las obras y trabajos comprendidos en el Proyecto de las actuaciones del programa Junts Fem Barri 2022 no 02, 22, 23, 31, y 34(2) (OMO 10/2024).El contenido y detalle del objeto contractual es el que se define en el Proyecto de las actuaciones del programa Junts Fem Barrio 2022 no 02, 22, 23, 31, y 34 (2) (OMO 10/2024).

Redacción del proyecto ejecutivo y dirección de ejecución de obras de adecuación de parcela del complejo municipal de piscinas de Sant Feliu de Llobregat

Se contrata la redacción del proyecto ejecutivo y la posterior dirección y ejecución de las obras de adecuación de la parcela del complejo municipal de piscinas ubicado en Sant Feliu de Llobregat. El contrato incluye servicios de arquitectura, ingeniería, planificación y gestión de obras, así como trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno. La licitación se realiza mediante procedimiento simplificado conforme a la normativa de contratación pública española.

Contrato de obras de reordenación y acondicionamiento de plazas públicas en Olvés

Licitación de obras para la reordenación y acondicionamiento de la plaza del Pilar y conclusión de la plaza pública de la zona del silo en Olvés. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en dos lotes. Las empresas licitadoras deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, contar con clasificación en el grupo de obras viales sin cualificación específica y aportar compromiso de adscripción del personal técnico responsable de la ejecución.

Contrato de obras de demolición y saneo de parcela en Lemoa

Se licita el contrato de obra para la retirada de ruinas y saneo de la parcela ubicada en el número 15 de Estaziño auzoa en Lemoa. El proyecto, redactado por Ingeniería y Demoliciones S.L., incluye la demolición de estructuras y la limpieza integral del terreno. El valor estimado del contrato asciende a 347.030,10 euros sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses. El sistema de determinación del precio se basa en precios unitarios según la oferta seleccionada.

Obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en Guadalix de la Sierra

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora de caminos rurales existentes en el municipio de Guadalix de la Sierra. Los trabajos incluyen preparación del terreno, demolición, explanación, limpieza y pavimentación diversa. Se trata de un contrato de ejecución material que será adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la mejor relación calidad-precio, con una duración de ejecución de seis meses.

Contrato de obras de demolición y cerramiento provisional de almacén municipal

Licitación de obras de demolición de edificio existente y colocación de cerramiento provisional en parcela municipal, englobado en el Proyecto de Obras de Demolición y Cerramiento Provisional de Almacén Municipal. Los trabajos incluyen demolición, explanación, limpieza del terreno, retirada de amianto y construcción de estructuras de cerramiento. Duración prevista de cuatro meses. Financiación compartida entre Diputación Provincial de Málaga y aportación municipal.

Obras de derribo de vivienda unifamiliar en Calle Morería - Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Licitación de obras de derribo de una vivienda unifamiliar ubicada en Calle Morería nº 2-4 de Fuentes de Ebro. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro convoca este procedimiento para la demolición controlada y retirada de escombros de la edificación. Los trabajos incluyen todas las fases necesarias para la eliminación completa de la estructura, gestión de residuos de construcción y acondicionamiento final del solar resultante.

Contrato mixto de obras y servicios para la construcción del nuevo edificio administrativo y auxiliar del centro sanitario municipal de protección animal de Son Reus, con dirección de obra y

Contrato mixto que comprende la ejecución de obras para la construcción de un edificio administrativo y un edificio auxiliar aislado en el centro sanitario municipal de protección animal ubicado en Son Reus, junto con los servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de ejecución de ambos proyectos. El contrato se divide en tres lotes: obra del edificio administrativo, obra del edificio auxiliar y servicios técnicos integrados de dirección y coordinación.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Contrato de obras de mejora de aceras en varias calles del municipio de Santa Pola

Licitación para la ejecución de obras de mejora y pavimentación de aceras en diversas calles del municipio de Santa Pola. El contrato incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, pavimentación de calles y servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación es de 358.510,65 euros sin IVA, con un valor estimado total de 394.361,72 euros.

Obras de ampliación en vía pública de las calles San Antonio y Aire en Belver de Cinca

Licitación de obras de ampliación en vía pública promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de Cinca. El proyecto comprende actuaciones de mejora y ampliación en las calles San Antonio y Aire del municipio. Se trata de trabajos generales de infraestructura urbana e ingeniería civil destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de las vías públicas municipales. El expediente se encuentra en fase de preadvertencia.