Licitación Reforma CAI 'La Casita' en Mula

Obras de sustitución de céspedes por plantación de arbustivas y adecuación del riego en espacios verdes del Prat de Llobregat

Licitación de obras para la sustitución de céspedes por plantación de arbustivas y la adecuación de la infraestructura de riego existente en cinco espacios verdes diferentes de la ciudad del Prat de Llobregat. Las prestaciones incluyen retirada y eliminación de la gespa, preparación del terreno, suministro y plantación de arbustivas, aplicación de cobertes protectoras del suelo y transformación de la red de riego. La ejecución se divide en cinco lotes con plazos que varían entre cuatro y ocho semanas según la ubicación.

Contrato de obras de mejora del pozo de captación y sustitución de contadores telemáticos en Murero

Se licita un contrato de obras administrativas para la mejora y adecuación del pozo de captación municipal de Murero, incluyendo renovación de instalaciones hidráulicas, trabajos de albañilería y fontanería, sustitución de 233 contadores existentes por contadores telemáticos e implantación del sistema de telegestión municipal. La actuación se financia mediante subvención del Plan +Provincia 2025-2026 de la Diputación Provincial de Zaragoza y se adjudicará conforme a criterios de calidad técnica, plazo, garantía, asistencia técnica y funcionamiento de las instalaciones.

Obras de mejora energética y adaptación del local social de Piñeiro

Contratación de obras de mejora energética y adaptación del local social de Piñeiro, financiadas mediante cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 y el Plan de Acción Integrado de Estrategia de Desarrollo Integrado Local del Ayuntamiento de Ames. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico, incluyendo estudios de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción.

Contrato de obras para la construcción de portada de agua del depósito de Castellet - Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet

Se licita el contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de construcción de la portada de agua del depósito de Castellet, integrado en el conjunto monumental de esta localidad. El proyecto incluye memoria técnica, estudio de seguridad y salud, control de calidad, pliego de condiciones, presupuesto y planos. Los trabajos abarcan la instalación y construcción de canonadas de distribución y suministro de agua, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco días hábiles.

Obras de reforma y mejora del Departamento de Salud Valencia Doctor Peset con condiciones especiales de ejecución ambiental

Licitación de obras para el Departamento de Salud Valencia Doctor Peset, estructurada en dos lotes independientes. El contrato comprende una obra completa susceptible de utilización en servicio general, incluyendo todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Se contemplan condiciones especiales de ejecución de carácter ambiental que deberán cumplirse durante la realización de las prestaciones. Los licitadores podrán presentar ofertas por lotes individuales o integradoras, según lo establecido en las bases de la convocatoria.

Contrato de obras de acondicionamiento de la Escuela de Educación Infantil de Antigua

Contratación de obras administrativas para el acondicionamiento integral de la Escuela de Educación Infantil ubicada en Antigua. La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias licita estas obras de mejora y adecuación del centro educativo. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y requiere que la empresa adjudicataria designe un equipo técnico multidisciplinar responsable de la ejecución, incluyendo jefe de obra con experiencia mínima de cinco años, técnico de seguridad y salud laboral, y encargado de ejecución material.

Contrato de obras para sistema de protección contra incendios con agua nebulizada y subsanación de deficiencias en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

Licitación de contrato de obras para la instalación de un sistema de protección contra incendios basado en agua nebulizada y la subsanación de deficiencias detectadas en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, considerando que el valor estimado se sitúa entre cuarenta mil y ochenta mil euros. La actuación incluye trabajos de reparación e instalación de equipos de seguridad contra incendios en las instalaciones del archivo provincial.

Obra de arreglo y mejora de la Plaza de Anna Frank

Licitación de obras para la remodelación y arreglo integral de la Plaza de Anna Frank. El contrato incluye la ejecución de trabajos de reforma, instalación de elementos y mejora del espacio público. El contratista será responsable de la calidad técnica de las obras, los materiales empleados y el mantenimiento de las instalaciones durante el período de garantía establecido, bajo supervisión de la dirección facultativa.

Obra de restauración del muro de la capilla gótica de las oficinas sede de la Mancomunidad La Costera-Canal en Xàtiva

Contratación de obra para la restauración del muro de tapial y sillería perteneciente a la capilla gótica que limita al este el núcleo de comunicación vertical de las oficinas sede de la Mancomunidad La Costera-Canal. El trabajo constituye continuación de un proyecto anterior de mejoras de accesibilidad finalizado en marzo de 2023, ubicándose las oficinas en el edificio del Antiguo Hospital Municipal de Xàtiva. La obra se ejecutará en un único lote con plazo máximo de tres meses desde la firma del acta de replanteo.

Obras de rehabilitación energética de treinta viviendas en Villanueva de la Serena, Badajoz

Contrato de obras para la rehabilitación energética de treinta viviendas plurifamiliares ubicadas en la calle Zujar de Villanueva de la Serena, Badajoz. El proyecto incluye mejoras de eficiencia energética en los inmuebles designados. La licitación se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa complementaria, incluyendo disposiciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los licitadores deben acreditar solvencia económica, financiera y técnica conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones técnicas.