Licitación Reformas en Centros Docentes Públicos

Obra de reparación de cubierta y dependencias del Centro Cívico Municipal Guadalinfo en Campillo del Río

Contratación de obra para la reparación de daños en cubierta y dependencias interiores del Centro Cívico Municipal Centro Guadalinfo ubicado en Campillo del Río. Los trabajos se enmarcan en las medidas urgentes establecidas por el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, destinado a reparar los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. La obra constituye una unidad funcional sin división en lotes y será financiada mediante fondos procedentes de la subvención regulada en dicha normativa de emergencia.

Contrato de obras de rehabilitación de cubierta del inmueble municipal Casa de la Paca - Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Licitación de obras de rehabilitación integral de la cubierta del edificio conocido como Casa de la Paca, propiedad del Ayuntamiento de Pedro Muñoz. El contrato comprende los trabajos necesarios para la reparación, impermeabilización y restauración de la estructura de cobertura del inmueble, incluyendo materiales, mano de obra especializada y control de calidad. La intervención busca garantizar la estanqueidad del edificio, evitar filtraciones y preservar la integridad estructural de este inmueble de carácter municipal ubicado en Pedro Muñoz.

Obras de reparación de daños por temporal e inversiones preventivas en Las Gabias

Contratación de obras para la reparación de daños ocasionados por temporal e implementación de medidas de carácter preventivo en el municipio de Las Gabias. El proyecto incluye actuaciones de desmontaje, retirada, reparación o sustitución de elementos constructivos existentes, incorporación de nuevos materiales y gestión adecuada de residuos de construcción. El contratista debe disponer de personal técnico cualificado, incluyendo Jefe de Obra con titulación en arquitectura, ingeniería o especialidades equivalentes, y responsable de ejecución en obra.

Obra de impermeabilización de franja de cien metros para vasos de rechazo en planta de compostaje del Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense en Gádor

Contratación de obra para la impermeabilización de una franja de cien metros destinada a los nuevos vasos de rechazo de la planta de recuperación y compostaje de residuos sólidos urbanos ubicada en Gádor, Almería. El proyecto incluye la ejecución de trabajos conforme a las especificaciones técnicas y características establecidas en el pliego de prescripciones y el proyecto técnico. La obra es promovida por el Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense.

Obras de acondicionamiento de la cubierta del Palacio de Congresos de Barbastro

Contratación de obras para el acondicionamiento de la cubierta del Palacio de Congresos de Barbastro, destinadas a reparar las afecciones causadas por el desgaste natural y la meteorología. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico elaborado por los arquitectos Mario Torrente Nadal y Miguel Domper Laguna, con un plazo de ejecución de dos meses y sistema de determinación del precio por precios unitarios.

Obra de impermeabilización de terrazas del Centro de Salud El Campello del Departamento de Salud de Alicante-Sant Joan d'Alacant

Contratación de obra completa de impermeabilización de las terrazas del Centro de Salud El Campello, ubicado en el municipio de Sant Joan d'Alacant, dentro del Departamento de Salud de Alicante. La ejecución de los trabajos deberá realizarse en condiciones de seguridad y salud laboral adecuadas, así como respetando prácticas respetuosas con el medioambiente. El contrato comprenderá todos los elementos precisos para la utilización completa de la obra una vez finalizada.

Contrato de obras de impermeabilización de la cubierta del Antiguo Castillo Ayuntamiento

Contratación de la ejecución de obras de impermeabilización de la cubierta del Antiguo Castillo Ayuntamiento. El objeto del contrato es garantizar la estanqueidad, el aislamiento térmico y la correcta evacuación de aguas pluviales, protegiendo y manteniendo este edificio público municipal. La actuación está completamente financiada por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática conforme al Real Decreto-ley 5/2026.

Contrato de obra por lotes para rehabilitación de cubiertas en la Biblioteca y Centro de Educación Especial de Noalejo

Contrato de obra dividido en dos lotes para la rehabilitación de las cubiertas de la Biblioteca Municipal y del Centro de Educación Especial del municipio de Noalejo, en la provincia de Jaén. Las actuaciones se enmarcan en las medidas urgentes establecidas por el Real Decreto-Ley 5/2026 en respuesta a daños causados por fenómenos meteorológicos adversos. Los trabajos incluyen reparación y acondicionamiento de cubiertas, así como labores complementarias de remate, limpieza y gestión de residuos con cumplimiento de medidas de seguridad y salud.

Contrato de obras de mejora y reforma del Consultorio Médico Auxiliar Fernando Martínez López en Finestrat

Licitación de un contrato de obras destinado a la mejora y reforma integral del Consultorio Médico Auxiliar Fernando Martínez López ubicado en Finestrat. El proyecto incluye trabajos de acondicionamiento y modernización de las instalaciones del centro de salud. La Administración adjudicataria será responsable de la ejecución conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato.

Obras de restauración y reconversión de la cubierta del edificio municipal Círculo de Recreo en Santa Cruz de Múdela

Contratación de obras para la restauración y reconversión de la cubierta del edificio municipal Círculo de Recreo, ubicado en Santa Cruz de Múdela, provincia de Ciudad Real. El proyecto, financiado mediante subvención de la Diputación de Ciudad Real, se enmarca en la mejora de infraestructuras y equipamientos municipales relacionados con actividades deportivas y de recreo. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, con una duración de ejecución de cuatro meses desde la aprobación del acta de replanteo.