Licitación Refuerzo de firme en Sant Antoni

Obras de reasfaltado de vías municipales por tramos

Licitación de obra pública para la ejecución del proyecto de reasfaltado de vías municipales mediante tramos. La Administración contrata los trabajos de asfaltado necesarios para la mejora y mantenimiento de la red vial local. El precio del contrato será el ofertado por el adjudicatario, sin poder exceder el presupuesto base de licitación, e incluirá todos los gastos directos e indirectos, tributos y autorizaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras.

Obras de mejora del drenaje y pavimentación en caminos municipales del Concello de Mondariz Balneario

Contratación de obras destinadas a reparar infraestructuras municipales dañadas por inclemencias meteorológicas en el Concello de Mondariz Balneario. Las actuaciones incluyen renovación de pavimento asfáltico, mejora de sistemas de drenaje y recogida de aguas pluviales, así como pavimentación con zahorra en zonas actualmente en tierra en los barrios de San Pedro, Espiñedo y Avenida. El proyecto se ejecutará de forma coordinada como unidad técnica indivisible.

Contrato de obras para reparación y mejora de caminos rurales afectados por la DANA en Yátova

Contratación de obras para la reparación, acondicionamiento y mejora de diez caminos rurales en el término municipal de Yátova, dañados por la DANA ocurrida en 2024. Las obras serán ejecutadas conforme al proyecto redactado por el Ingeniero de Montes e Ingeniero Agrónomo Miguel Beneito Brotons. La actuación es financiada íntegramente por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, evaluando ofertas conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de reconstrucción de muro de escollera en la carretera provincial 1914 Carballo a Portomouro

Contratación de obras para la reconstrucción de un muro de escollera ubicado en la carretera provincial 1914, en el tramo comprendido entre Carballo y Portomouro, en la zona denominada PQ 10+630. El proyecto incluye la ejecución conforme a documentación técnica, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición, constituyendo obra completa susceptible de entrega al uso público.

Contrato de obras de mejora de instalaciones y pavimentos en camino de acceso a Lupiñén

Contrato administrativo de obras para la mejora de las instalaciones existentes y la capa de rodadura del camino municipal de acceso a Lupiñén. El proyecto técnico, redactado por ingenieros técnicos especializados, ha sido aprobado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca y por el pleno municipal. Las obras, una vez finalizadas, serán susceptibles de entrega e inmediata puesta en servicio. La ejecución se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Huesca dentro del Programa de Obras y Servicios.

Obras de rehabilitación de firmes en caminos rurales de las parroquias de Chacín y Maroñas

Contratación de obras de rehabilitación y reparación de firmes en caminos públicos ubicados en las parroquias de Chacín y Maroñas. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de pavimentación y mejora de la superficie de rodadura en vías rurales, con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo. Los trabajos se desarrollarán conforme a los requisitos técnicos, de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción establecidos en la normativa aplicable.

Contrato de obras de reparación y urbanización de firmes en viales de Miajadas, Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda

Se contrata la ejecución de obras de reparación y urbanización de firmes en viales distribuidas en tres zonas: Miajadas, Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda. Las actuaciones comprenden intervenciones en avenidas, calles y plazas de estos municipios extremeños. El proyecto, redactado por Álvaro Uclés Llanos, arquitecto técnico, incluye mediciones, presupuestos detallados y justificación de precios. La licitación se divide en lotes independientes ejecutables por separado, permitiendo flexibilidad en la adjudicación. Se utiliza procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de ejecución en el aglomerado Barbazán-Lueiro

Contrato de obras de ejecución comprendidas en los planes provinciales. Las obras se ejecutarán conforme a proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud así como gestión de residuos de construcción y demolición. Se aplica procedimiento simplificado no sujeto a regulación armonizada. El presupuesto base de licitación constituye el límite máximo de gasto, incluido impuesto sobre el valor añadido. No procede revisión periódica de precios.

Obras de reparación de pavimentos en aceras y calzadas del viario del sector SUO.CH-4 del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Contrato de obras para la reparación integral de pavimentos en aceras y calzadas del viario correspondiente al sector SUO.CH-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Vélez-Málaga. Las obras incluyen la ejecución según proyecto aprobado por la Administración, con cobertura de créditos presupuestarios específicos. El proyecto cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y sus reglamentos de desarrollo.

Obras de mejora del pavimento de las aceras de Belvís de Paleo - Ayuntamiento de Carral

Licitación de obras para la mejora del pavimento de las aceras del municipio de Belvís de Paleo en Carral. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificadísimo y comprende la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico, que incluye estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción y demolición. La contratación se financia con cargo al presupuesto municipal según lo indicado en las características del contrato.