Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Los corrales de buelna, Cantabria, España

Anuncio de Licitación

09/06/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

09/06/2025

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

30/06/2025

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

29/08/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

04/09/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Renovación césped campo fútbol

Contrato de obras de renovación del césped artificial del campo de futbol del complejo deportivo municipal Luis Andrés Samperio Sañudo, de Los Corrales de Buelna (Cantabria).

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

441.877,73 €

Importe sin impuestos

365.188,21 €

Valor estimado del contrato

365.188,21 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

09/06/2025

Ultima actualización

04/09/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

39293400 - Césped artificial

45212290 - Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 30/06/2025

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Se acreditará por el propuesto como adjudicatario conforme establece el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Se acreditará por el propuesto como adjudicatario conforme establece el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Se acreditará por el propuesto como adjudicatario conforme establece el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Calificaciones específicas

  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Ampliación del plazo de garantía mínima fijada en los pliegos (12 meses): 10%
  • Oferta económica: 90%

Documentos

Resolución

Formalizado: Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta presentada por el citado adjudicatario, las siguientes: Ser la única oferta presentada al procedimiento de licitación, habiendo ofertado un precio por importe de 365.078,65 euros y 76.666,52 euros de IVA, siendo el importe total de 441.745,17 euros y por haber ofertado la ampliación del plazo de garantía en 5 años adicionales al plazo de un año de garantía establecido en el pliego, obteniendo un total de 100 puntos.

Fecha adjudicación

18/07/2025

Importe

441.745,17 € - Baja (-0%)

Importe sin impuestos

365.078,65 € - Baja (-0%)

Identificador contrato

925/2025

Fecha contrato

30/07/2025

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Renovación de Pavimento y Césped en Majadahonda

Contrato mixto de obras para la renovación del pavimento de la pista de atletismo y del césped artificial en el campo de rubgy en la instalación deportiva municipal “Valle del Arcipreste” en Majadahonda (Madrid) y del servicio de dirección facultativa y de seguridad y salud – 2 lotes.

En plazo

Ayuntamiento de Majadahonda

Abierto simplificado

En Plazo

1.239.360,68 EUR

27/02/2026

19/03/2026

Majadahonda

Reformas en campo de fútbol de Aroche

Contrato de obras, proyecto básico y de ejecución de reformas y sustitución de césped en el campo de futbol munipal de Aroche

En plazo

Diputación provincial de Huelva

Abierto simplificado

En Plazo

241.533,70 EUR

27/02/2026

19/03/2026

Huelva

Renovación césped campo fútbol Cártama

Renovación del césped artificial y la red de riego para el campo de fútbol "JOAQUÍN MARTÍN DÍAZ" de Cártama Pueblo.

En plazo

Ayuntamiento de Cártama

Abierto simplificado

En Plazo

182.058,63 EUR

27/02/2026

19/03/2026

Cártama

Reforma pista deportiva Balbín

Obras de reforma de la pista deportiva de Balbín (Gozón)

En plazo

Ayuntamiento de Gozón

Abierto simplificado

En Plazo

657.027,12 EUR

27/02/2026

19/03/2026

El aramar

Mejora de vestuarios en El Sauzal

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de adecuación y mejora de los vestuarios del Campo de Lucha del Calvario

En plazo

Ayuntamiento de El Sauzal

Abierto simplificado

En Plazo

128.180,87 EUR

26/02/2026

18/03/2026

El sauzal

Obras en Polideportivo Municipal - Santa Fe

Contrato administrativo de obras en el Polideportivo municipal de Deportes 18175908: Pabellón mejora de salas, eficiencia energética, acondicionamiento de canastas, sustitución puerta emergencia, etc. 2024/4/PIDE-21.

En plazo

Ayuntamiento de Santa Fe

Abierto simplificado

En Plazo

510.587,56 EUR

26/02/2026

18/03/2026

Santa fe

Reforma Piscina Municipal Berrocalejo

Reforma de la Piscina Municipal de Berrocalejo.

En plazo

Ayuntamiento de Berrocalejo

Abierto simplificado

En Plazo

104.456,14 EUR

26/02/2026

18/03/2026

Berrocalejo

Mejora de Piscinas Municipales

Obra de mejora de las piscinas municipales en Garganta la Olla

En plazo

Ayuntamiento de Garganta la Olla

Abierto simplificado

En Plazo

60.701,27 EUR

25/02/2026

11/03/2026

Garganta la olla

Mejora de instalaciones deportivas en Onzonilla

“Mejora de las instalaciones deportivas y parques públicos en Onzonilla – PIOS 2025”

En plazo

Ayuntamiento de Onzonilla

Abierto simplificado

En Plazo

145.041,32 EUR

25/02/2026

16/03/2026

Onzonilla

Rehabilitación piscina municipal Pontedeume

Rehabilitación da piscina municipal de Pontedeume. Fase 1.

En plazo

Ayuntamiento de Pontedeume

Abierto

En Plazo

232.421,21 EUR

24/02/2026

23/03/2026

Cerceda