Licitación Sustitución y Tapiado Puertas - Melilla

Contrato de obras de reparación del muro de cerramiento del Estadio de Fútbol La Condomina en Murcia

Se licita un contrato de obras para la reparación del muro de cerramiento ubicado en la zona de calle Ámberes del Estadio de Fútbol La Condomina en Murcia. El valor estimado del contrato asciende a doscientos treinta y uno mil novecientos noventa y siete euros con noventa y un céntimos, excluido el IVA. El plazo de ejecución está fijado en dos meses, con fecha estimada de inicio el cuatro de enero de dos mil veintisiete o desde el día siguiente al de formalización del Acta de Comprobación de Replanteo.

Contratación de trabajos de cerrajería para la Residencia de personas mayores y Centro de participación activa en Torrecilla en Cameros, La Rioja

Licitación de la ejecución de trabajos de cerrajería dentro de la obra de construcción de una residencia de personas mayores y centro de participación activa ubicada en Torrecilla en Cameros, La Rioja. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de Next Generation EU. Los trabajos incluyen las unidades de obra especificadas en el cuadro de mediciones y precios, conforme a los planos de proyecto y supervisados por personal técnico de TRAGSA.

Contrato mixto de suministros y obras para reurbanización del entorno de calle Hermanos Álvarez Quintero y actuaciones en espacios públicos dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario

Contratación de suministros y ejecución de obras para la reurbanización integral del entorno de calle Hermanos Álvarez Quintero y actuaciones en zonas verdes y espacios públicos, estructurada en catorce lotes que incluyen materiales de construcción, jardinería, equipos de protección, maquinaria con operario y gestión de residuos. El proyecto se enmarca dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2026 con plazo de ejecución de diez meses desde la formalización del contrato.

Suministro y montaje de carpintería exterior y acristalamiento para la base de helicópteros BRIF en Puerto El Pico

Contratación del suministro y montaje de celosías y cerramientos de lamas de aluminio, así como puertas metálicas para las nuevas instalaciones de la base BRIF de helicópteros en Puerto El Pico, Ávila. Los trabajos se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea a través de Next Generation EU. El adjudicatario deberá cumplir toda la normativa vigente en riesgos laborales y seguridad, presentando previamente la documentación técnica de los bastidores, guías, herrajes y fijaciones propuestas para su aprobación.

Obras de cerramiento exterior en carpintería metálica y reparación en el Centro de Salud Recinto de Ceuta

Se licitan obras de cerramiento exterior en carpintería metálica y trabajos de reparación en el Centro de Salud Recinto de Ceuta. El adjudicatario ejecutará los trabajos conforme a un plan de ejecución, bajo supervisión de técnicos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Se requiere disponibilidad de personal técnico, equipos y maquinaria adecuada, así como cumplimiento de condiciones especiales en materia social y medioambiental, incluyendo contratación indefinida del personal y gestión selectiva de residuos.

Obras de rehabilitación energética de viviendas de promoción pública en Fuente de Cantos

Contratación de obras de rehabilitación energética en catorce viviendas de promoción pública ubicadas en la calle Romero número 54 de Fuente de Cantos, Badajoz. El contrato se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica, financiera y técnica requerida conforme a los criterios establecidos en el Cuadro Resumen de Características y cumplir con las condiciones de compatibilidad y prohibiciones de contratar reguladas en la normativa de contratación pública.

Obras de demolición de viviendas y ampliación de plaza en Colmenar del Arroyo

Se licitan obras de demolición de dos viviendas ubicadas en la Plaza de la Parra números 1 y 1C, así como la ampliación y mejora de la propia plaza en el municipio de Colmenar del Arroyo. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto aprobado por la Administración y el cumplimiento de los informes sectoriales anexos al expediente. El Ayuntamiento será responsable de solicitar la autorización a la Dirección General de Carreteras, mientras que la empresa adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.

Contrato mixto de obra y suministro de instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo para edificios del Cabildo Insular de La Palma

Se licita un contrato mixto de obra y suministro para la instalación, tramitación y puesta en servicio de tres instalaciones fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo ubicadas en cubiertas de edificios del Cabildo Insular de La Palma. Las instalaciones se ejecutarán conforme al Real Decreto 244/2019 y se distribuyen en tres lotes. El contrato incluye la redacción de proyecto o memoria técnica final, documentación de control de calidad y entrega de toda la documentación reglamentaria exigible. Se requiere personal técnico diplomado o licenciado para la ejecución y supervisión de los trabajos.

Obras de rehabilitación del Centro de Recuperación e Interpretación de Fauna de Sa Coma en Santa Eulalia, Ibiza

Contrato de obras para la rehabilitación integral del Centro de Recuperación e Interpretación de Fauna de Sa Coma, ubicado en el término municipal de Santa Eulalia en Ibiza. Los trabajos comprenden rehabilitación de instalaciones con intervención mínima para lograr espacios funcionales acordes con la actividad del organismo gestor. El proyecto se estructura en cinco lotes de ejecución que incluyen trabajos de albañilería, estructuras y acabados.

Obras de construcción y adecuación de piscina municipal a normativa legal vigente

Se licita la ejecución de obras de construcción y adecuación de las instalaciones de una piscina municipal para su cumplimiento con la normativa legal vigente. La actuación constituye una unidad funcional que no se divide en lotes, abarcando todas las prestaciones necesarias para la correcta funcionamiento de las instalaciones. El plazo máximo de ejecución se establece hasta el 15 de diciembre de 2026.