Recibe alertas de licitaciones públicas en tiempo real
Te enviaremos una alerta cada vez que se publique una licitación que coincida con tu búsqueda
Licitaciones públicas Cuenca - Provincia
Suministro e instalación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas del plan de sostenibilidad turística en destino “Valle del Cabriel, Reserva de la Biosfera” de la Diputación de Cuenca, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU
Contratación del suministro, distribución, montaje e instalación de un sistema completo de alquiler de bicicletas eléctricas integrado en el plan de sostenibilidad turística del Valle del Cabriel, Reserva de la Biosfera. La Diputación de Cuenca licita este proyecto financiado mediante fondos europeos Next Generation EU, que incluye la puesta en marcha del sistema y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del contrato.
Contrato de obras, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato administrativo para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de renovación de redes, pavimentación y acerados, de fecha 15 de diciembre de 2025.
Licitación de contrato administrativo de obras para la ejecución de un proyecto de renovación integral de redes de agua y saneamiento, pavimentación y acerados en vías públicas. La inversión total es de ciento treinta y ocho mil euros, financiada conjuntamente por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. El plazo de ejecución es de tres meses, iniciándose tras la firma del acta de replanteo. Se licita mediante procedimiento abierto con tramitación urgente conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
Adjudicación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato administrativo para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de renovación y mejora de la red de alumbrado público de San Clemente (Cuenca).
Contrato administrativo para la ejecución de obras de renovación y mejora de la red de alumbrado público en el municipio de San Clemente, provincia de Cuenca. Las actuaciones se enmarcan en el Plan Provincial Bienal de Cooperación a Obras y Servicios de Competencia Municipal para las anualidades 2025-2026, aprobado por la Diputación Provincial de Cuenca. El plazo de ejecución máximo de las obras será de cuatro meses desde el acta de comprobación de replanteo.
Pavimentación de calles y redes de abastecimiento en Mira (Cuenca)
Contrato de obras para la pavimentación de calles e instalación de redes de abastecimiento en el municipio de Mira, provincia de Cuenca. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la normativa de contratos del sector público. El contrato no está sujeto a regulación armonizada y se ejecutará conforme a los plazos y condiciones establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares y el presente pliego administrativo.
–Fase III Proyecto Construcción Nave (Centro) Social-
Licitación pública de un contrato de obras para la ejecución de la tercera fase del proyecto de construcción de una nave centro social. El Ayuntamiento licita la realización de las obras proyectadas, incluyendo actuaciones previas, cimentaciones, cerramientos, divisiones y revestimientos. La inversión se financia íntegramente por la Diputación Provincial de Cuenca. El procedimiento es abierto simplificado con adjudicación al mejor precio.
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Fisioterapia en el ámbito territorial de Motilla del Palancar (Cuenca) y área de influencia
Contratación de servicios de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en el municipio de Motilla del Palancar, Cuenca, y su área de influencia. MC MUTUAL licita este servicio privado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario deberá prestar asistencia médica y servicios de fisioterapia en régimen ambulatorio, con personal uniformado e identificado, garantizando la calidad mediante formación continua del equipo sanitario.
Servicio de Cafetería Centro de mayores de Tarancón.
Contrato administrativo especial para la explotación y gestión del servicio de cafetería ubicado en el Centro de Mayores de Tarancón, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Cuenca. El adjudicatario será responsable de atender a los usuarios del centro mediante la prestación de servicios de cafetería, asumiendo todos los tributos, tasas y gastos derivados de la ejecución del contrato. La duración inicial es de dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.
Aprovechamiento de madera del MUP nº 147 denominado "El Padrigüelo"
Subasta pública abierta para el aprovechamiento de madera del monte de utilidad pública denominado El Padrigüelo, convocada por el Ayuntamiento. La adjudicación se realizará al mejor precio ofertado, siendo el presupuesto base de licitación de diecisiete mil novecientos cincuenta euros. Podrán participar personas naturales o jurídicas que acrediten capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica. El contrato tiene carácter administrativo especial conforme a la normativa vigente sobre contratos del sector público.
Explotacion del servicio publico de la piscina municipal y bar anejo
Contrato de concesión de servicios para la gestión, conservación, mantenimiento y limpieza de la piscina municipal, así como la explotación del bar anejo ubicado en las instalaciones. El concesionario asumirá la responsabilidad de la contratación del personal socorrista necesario para el funcionamiento de la piscina durante la temporada de apertura. El servicio se desarrollará bajo la modalidad de concesión, gestionándose a riesgo y ventura del empresario adjudicatario.
Mejora y renovación de red de abastecimiento convocatoria 1-2025 NA 702 en calle cuenca y otras de Tresjuncos Cuenca
Se licita un contrato de obras para la mejora y renovación de la red de abastecimiento de agua potable en el municipio de Tresjuncos, provincia de Cuenca. Las actuaciones incluyen la sustitución de tramos de tuberías en ocho calles, la ejecución de nuevas acometidas domiciliarias y la restitución de calzadas y acerados afectados. El proyecto responde a la necesidad de renovar infraestructuras obsoletas por acumulación de depósitos calcáreos y sustituir tuberías antiguas de fibrocemento, contribuyendo a mejorar la eficiencia del ciclo hidráulico y los objetivos de sostenibilidad medioambiental.