Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Villapalacios, Albacete, Castilla-la mancha, España

Anuncio de Licitación

25/09/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

25/09/2024

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

15/10/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

20/11/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

27/11/2024

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Abastecimiento de agua en Villapalacios

Licitaciones públicas: abastecimiento de agua potable. Diputación provincial de Albacete.

Perfil del contratante

Diputación provincial de Albacete

Perfil del contratante

Diputación provincial de Albacete

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

119.999,98 €

Importe sin impuestos

99.173,54 €

Valor estimado del contrato

99.173,54 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

25/09/2024

Ultima actualización

27/11/2024

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

Título oficial

Abastecimiento de agua potable en Villapalacios. Obra nº 81 POS 2022 y Obra nº 33 POS 2023.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 15/10/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 15/10/2024

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Obras o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito.
  • Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Criterios de selección: Encargado de obra con experiencia mínima de tres años en gestión de obras . Oficial de 1ª albañil y Oficial de 1ª maquinista de retroexcavadora y peón albañil. Se acreditará mediante: El currículum vitae, con un apartado específico en el mismo en el que indiquen las instalaciones similares a la del presente pliego realizadas detallando el título de la obra, el organismo público o privado para el que se ha realizado, fecha de terminación, el importe de la misma y las responsabilidades del técnico en la ejecución de las mismas.

Calificaciones financieras

  • Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito.
  • Cifra anual de negocio - Declara que su volumen de negocio referido al año de mayor ejecución dentro de los tres últimos concluidos es igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito.

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • oferta economica: 100%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Decreto Presidencia Nº 5420 de 20/11/2024 "Adjudicación obra nº 81 POS 22 y nº 33 POS 23 Villapalacios."

Importe adjudicado

92.279,98 € -23%

Participantes

15

Fecha adjudicación

20/11/2024

Licitaciones similares

Obras de ejecución del proyecto de portada de agua en Cal Tauler y Grataconills en los municipios de Viver y Serrateix

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de portada de agua en Cal Tauler y Grataconills, ubicado en los términos municipales de Viver y Serrateix. Las obras comprenden la construcción de tuberías para abastecimiento y distribución de agua mediante canalización por caminos existentes de acceso a las finques. Se trata de una obra completa susceptible de ser entregada al servicio público una vez finalizada, sin necesidad de expropiaciones de terrenos.

Ajuntament de Viver i Serrateix
Otros·Viver i serrateix·Pub. 22/09/2026
Presupuesto51.691,58 EUR
En Plazo
Fin presentación08/10/2026
Ver detalles

Contratación de obras de reforma y mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Girona

Licitación de obras para la reforma, adecuación, refuerzo y modernización de la red de abastecimiento domiciliario de agua potable del sector de Las Pedregales en Girona. Los trabajos incluyen excavación de zanjas, instalación de conducciones, movimiento de tierras, reposición de pavimentos, hormigonado, transporte y gestión de residuos. El contrato, de carácter privado y tipología de obra de ingeniería civil, forma parte del Plan de Inversiones de CATSA para el ejercicio 2026.

Cicle de l'Aigua del Ter, S.A.
Abierto simplificado·Girona·Pub. 22/09/2026
Presupuesto531.941,96 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles

Obras de mejora del abastecimiento de agua en la calle Carrasqueira de Carnota

Licitación de obras destinadas a mejorar el abastecimiento de agua en la vía pública de Carrasqueira, ubicada en el municipio de Carnota. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme a la normativa de seguridad y salud, así como la gestión de residuos de construcción y demolición. La adjudicación se realizará al mejor postor mediante sistema de baja respecto al presupuesto base de licitación, el cual figura en el proyecto técnico anexo.

Ayuntamiento de Carnota
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 21/09/2026
Presupuesto54.831,91 EUR
En Plazo
Fin presentación12/10/2026
Ver detalles

Obras de renovación y mejora de infraestructuras urbanas en la calle Penazuela de Sallent de Gállego

Licitación de obras para la renovación y mejora de las infraestructuras urbanas existentes en la calle Penazuela de Sallent de Gállego, localidad de Huesca. El proyecto aborda la reparación de las redes de distribución de agua y saneamiento que presentan deficiencias tras años de funcionamiento, mediante la ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento en la primera fase de un programa de mejora integral de varias calles del municipio.

Ayuntamiento de Sallent de Gállego
Abierto simplificado·Sallent de gállego·Pub. 21/09/2026
Presupuesto146.791,15 EUR
En Plazo
Fin presentación12/10/2026
Ver detalles

Obras de reparación del colector de saneamiento en el cruce de la Rúa do Castiñeiriño con la estrada AC-841 en Santiago de Compostela

Contrato de obras para la reparación y reposición de un tramo de la red municipal de saneamiento de residuales ubicado en el cruce transversal de la Rúa do Castiñeiriño con la estrada autonómica AC-841 en el barrio de Combarro, Santiago de Compostela. Las obras incluyen trabajos de reparación del servicio existente y reposición de pavimentaciones superficiales. El proyecto ha sido redactado por ingeniero de caminos y aprobado por la Xunta de Goberno Local.

Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Abierto simplificado·Santiago de compostela·Pub. 21/09/2026
Presupuesto52.140,03 EUR
En Plazo
Fin presentación05/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la construcción de portada de agua del depósito de Castellet - Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet

Se licita el contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de construcción de la portada de agua del depósito de Castellet, integrado en el conjunto monumental de esta localidad. El proyecto incluye memoria técnica, estudio de seguridad y salud, control de calidad, pliego de condiciones, presupuesto y planos. Los trabajos abarcan la instalación y construcción de canonadas de distribución y suministro de agua, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco días hábiles.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Otros·Sant vicenç de castellet·Pub. 18/09/2026
Presupuesto58.341,79 EUR
En Plazo
Fin presentación02/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de urbanización viaria y soterramiento de líneas eléctricas en el entorno del puente de la riera Reixac - Ayuntamiento de Palafolls

Contratación de obras de urbanización para la reordenación viaria en el entorno del puente de la riera Reixac y ejecución de obra civil para el soterramiento de líneas aéreas de media tensión a veinticinco kilovoltios a lo largo de la misma riera, promovidas por el Ayuntamiento de Palafolls en el área de Mas Puigverd del polígono de actividades económicas norte. El proyecto de urbanización fue aprobado definitivamente el veinte de marzo de dos mil veintiséis, mientras que la memoria técnica valorada para el soterramiento fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Ajuntament de Palafolls
Abierto·Palafolls·Pub. 18/09/2026
Presupuesto853.591,18 EUR
En Plazo
Fin presentación02/10/2026
Ver detalles

Obras de red separativa de pluviales y renovación de abastecimiento de agua en calle Larga, Aldealengua

Contratación de obras para la construcción de red separativa de aguas pluviales y renovación de la red de abastecimiento de agua en calle Larga del municipio de Aldealengua. Los trabajos incluyen la instalación de tuberías para agua y aguas residuales, financiados a través del Plan de Cooperación Bienal. El procedimiento se realiza mediante licitación abierta con criterio único de adjudicación basado en precio.

Diputación provincial de Salamanca
Abierto·Salamanca·Pub. 18/09/2026
Presupuesto143.624,88 EUR
En Plazo
Fin presentación14/10/2026
Ver detalles

Obra de nueva estación de bombeo y tubería de impulsión en la Casa-Museo del Campesino de Lanzarote

Contratación de obra civil para la construcción de una nueva estación de bombeo (EBAR) y tubería de impulsión en la Casa-Museo del Campesino, ubicada en Lanzarote. El proyecto, financiado íntegramente con fondos FDCAN (Fondos de Desarrollo de Canarias) dentro del Programa de Depuración y Reutilización, forma parte de las infraestructuras hidráulicas. La obra será ejecutada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y se regirá por procedimiento privado conforme a la legislación de contratos públicos.

Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
Abierto simplificado·Arrecife·Pub. 18/09/2026
Presupuesto208.041,98 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Los Santos - Diputación Provincial de Salamanca

Contratación de obras de renovación e instalación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de Los Santos, promovida por la Diputación Provincial de Salamanca dentro del Plan de Cooperación Bienal 2024-2025. Los trabajos incluyen construcción de tuberías para agua y aguas residuales, muros de contención, pavimentación diversa y construcción de infraestructuras complementarias. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto con único criterio de precio, sin división en lotes.

Diputación provincial de Salamanca
Abierto·Salamanca·Pub. 16/09/2026
Presupuesto86.088,15 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles