Licitación Acondicionamiento Pabellón Ntra. Sra. de la Consolación

Obras de construcción de espacio socio-cultural para la convivencia, ocio y sociabilidad en Camprovín

Licitación de obras para la construcción de un espacio socio-cultural destinado a actividades de convivencia, ocio y sociabilidad en el municipio de Camprovín, La Rioja. El proyecto técnico ha sido redactado por arquitecto colegiado y aprobado por acuerdo plenario. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en mejor relación calidad-precio, considerando precio, ampliación de garantía y reducción de plazo de ejecución.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de rehabilitación de estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos del polideportivo municipal de Picanya

Contrato de obras para la rehabilitación integral de los daños presentes en estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos del polideportivo municipal ubicado en Picanya, Valencia. Las obras abarcan la reparación y restauración de las diferentes áreas del recinto deportivo afectadas. El contrato se ejecuta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, bajo régimen administrativo y con sujeción a los documentos contractuales y al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Obras de mejora en los colegios públicos Santiago el Mayor y Ángel Ruiz Enciso de Cádiz

Contratación de obras de mejora y reforma en dos centros educativos públicos de Cádiz, Santiago el Mayor y Ángel Ruiz Enciso, financiadas íntegramente mediante subvención del Plan Cádiz Marcha + 2026. Las actuaciones se ejecutarán bajo la dirección técnica de un arquitecto técnico designado por el Ayuntamiento, garantizando la coordinación unitaria de los trabajos y la correcta ejecución conforme a plazos y especificaciones técnicas recogidas en el proyecto de obras.

Obras de renovación del pavimento deportivo del Pabellón Las Viñas en Teruel

Licitación de obras para la renovación integral del pavimento deportivo del Pabellón Las Viñas ubicado en Teruel. El contrato incluye la ejecución de trabajos de construcción de instalaciones deportivas y marcado de superficies, conforme al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento Pleno. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado en régimen ordinario, con tramitación anticipada sujeta a la existencia de crédito presupuestario.

Obras de dotación de césped y vallado de pista de tenis en Castellar de Santiago

Contrato administrativo de obras para la ejecución de la dotación de césped y vallado de una pista de tenis en Castellar de Santiago. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, con el precio como único criterio de selección. La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de gestión medioambiental de residuos.

Redacción de Proyecto y Ejecución de Obras de Circuito Deportivo de Pumptrack en Miajadas

Se licita la redacción del proyecto técnico y la ejecución de las obras de construcción de un circuito deportivo de pumptrack en el parque Laguna Nueva de Miajadas, Cáceres. El contrato comprende tanto la elaboración de la documentación de proyecto como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, así como la ejecución material de todas las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalación deportiva.

Construcción de dos pistas de pickleball y servicio de coordinación de seguridad y salud en el Polideportivo Cerro del Telégrafo de Rivas-Vaciamadrid

Contratación de obras de construcción de dos pistas de pickleball en el Polideportivo Cerro del Telégrafo del municipio de Rivas-Vaciamadrid, así como el servicio de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Se trata de trabajos de primer establecimiento sobre espacios públicos existentes sin intervenciones de especial complejidad técnica. La documentación técnica se considera suficiente para definir el alcance, valorar económicamente las obras y permitir su correcta ejecución conforme a requisitos técnicos y legales.

Obras de demolición y ampliación del pabellón de lucha con nuevos vestuarios del Centro de Tecnificación Deportiva Islas Baleares

Contratación de obras de demolición y ampliación del pabellón de lucha perteneciente al Centro de Tecnificación Deportiva Islas Baleares, incluyendo la construcción de nuevos vestuarios. El proyecto abarca intervenciones estructurales en la instalación deportiva destinada al desarrollo y tecnificación de atletas en la disciplina de lucha, mejorando la dotación de espacios auxiliares e infraestructuras deportivas.

Obras de cubierta de pista polideportiva en el Complejo Deportivo Los Escobares - Ayuntamiento de La Lastrilla

Contratación de obras para la construcción e instalación de cubierta metálica en una pista polideportiva del Complejo Deportivo Los Escobares. El proyecto incluye trabajos de estructura metálica y cerramiento de la instalación deportiva, ejecutados por el Ayuntamiento de La Lastrilla en Segovia para mejorar las instalaciones deportivas municipales.