Licitación Construcción de 160 Nichos - La Roda

Obra de instalación de marquesina con paneles solares para aparcamiento municipal en Bellmunt del Priorat

Licitación de obras para la construcción e instalación de una marquesina autoportante sobre el aparcamiento existente del municipio de Bellmunt del Priorat, con una superficie aproximada de 144 metros cuadrados. La estructura proporcionará sombra a las plazas de estacionamiento y servirá de soporte para una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo energético municipal. El proyecto incluye el acondicionamiento y mejora de la zona de aparcamiento de vehículos particulares ubicada en las Mines de Bellmunt del Priorat, fuera del núcleo urbano.

Contrato de obras de ampliación del Cementerio Municipal de Dénia mediante procedimiento abierto simplificado

Procedimiento de contratación pública abierto simplificado para la ejecución de obras de ampliación del Cementerio Municipal de Dénia. El contrato requiere que el adjudicatario esté inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas en prevención de riesgos laborales. Se valoran como criterios de adjudicación la experiencia del licitador en ejecución de cementerios o actuaciones análogas durante los últimos cinco años, así como la asunción voluntaria de posibles incrementos de coste derivados de la campaña geotécnica hasta un límite máximo del cinco por ciento del presupuesto de ejecución material.

Contrato de obras de segunda fase de urbanización y construcción de nichos para ampliación del cementerio de Cartaojal

Contratación de obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de urbanización y construcción de nichos destinados a completar la dotación del cementerio de Cartaojal. El proyecto, definido en enero de 2023, incluye la urbanización completa y la dotación total de nichos según la capacidad del cementerio. El procedimiento es de tramitación ordinaria con presupuesto plurianual distribuido entre los ejercicios 2026 y 2027.

Obra de instalación de 716 unidades de enterramiento prefabricadas en el cementerio municipal de Roquetas de Mar

Licitación de obra pública para la instalación de setecientos dieciséis unidades de enterramiento prefabricadas distribuidas en cuatro parcelas del cementerio de Roquetas de Mar. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar licita esta obra para dotar al municipio de un número de nichos suficiente que permita atender la demanda futura de servicios funerarios. La dirección facultativa será asumida por servicios municipales, mientras que el contratista será responsable de la redacción del Plan de Seguridad y Salud de Obra y la coordinación de seguridad.

Servicio de alquiler de tribuna para botadura de buque KSA 2 576 - Navantia

Licitación para la contratación del servicio de alquiler de tribuna destinada a la botadura del buque KSA 2 576. El órgano de contratación es el Centro de Carenas de Cádiz de Navantia. El adjudicatario deberá proporcionar una tribuna completamente equipada, incluyendo elementos auxiliares necesarios como equipos de elevación, herramientas y empresas especializadas. Se requiere la presentación de oferta técnica con especificación de trabajos, plazo de ejecución y planificación. El contrato se adjudicará a la oferta con mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de nichos y columbarios en el cementerio de Huesca

Contrato de obras para la ejecución de nichos y columbarios en el cementerio municipal de Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita las obras conforme al proyecto redactado por el arquitecto Sixto Marín Gavin. Las obras se realizarán según las condiciones técnicas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el proyecto de referencia. La administración establece un régimen de pagos mediante facturación electrónica y aprobación de conformidad dentro de treinta días de la prestación del servicio.

Contrato de obras de implantación de nichos y acondicionamiento accesible en el Cementerio de Montejo de la Sierra

Contrato de obras para la implantación de nichos y el acondicionamiento accesible de accesos y caminos interiores del Cementerio de Montejo de la Sierra, localidad madrileña. El órgano de contratación es la Alcaldía del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra. Las obras constituyen una unidad funcional única que no se divide en lotes, ejecutadas por un único contratista. La actuación forma parte del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026, con financiación íntegramente aportada por la Comunidad de Madrid.

Construcción de módulo de 66 nichos en el cementerio municipal de Aguadulce

Contratación de obras para la construcción de un módulo de 66 nichos en el cementerio municipal ubicado en la prolongación de la calle Murillo de Aguadulce, Sevilla. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, permitiendo la presentación de proposiciones a todo empresario interesado. La ejecución se realizará sin división en lotes para garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto.

Contrato de obras para la construcción e instalación de módulos provisionales en la Escuela de Música de la Escuela Municipal de Danza de Valldoreix

Licitación pública para la ejecución de obras completas destinadas a la construcción e instalación de módulos prefabricados provisionales en la Escuela de Música de la Escuela Municipal de Danza de Valldoreix. Las actuaciones comprenden movimiento de tierras, excavación, nivelación, cimentación, urbanización e instalación in situ de estructuras prefabricadas, así como conexiones a redes de servicios existentes. El proyecto ha sido redactado por el estudio de arquitectura ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES S.L.P. y constituye una obra completa e indivisible desde el punto de vista funcional.

Construcción de edificio funerario de nichos municipales en el Cementerio de Trebujena

Licitación para la construcción de un edificio funerario con nichos de titularidad municipal en el Cementerio Municipal de Trebujena, financiado a través del Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2026-2027 de la Diputación Provincial de Cádiz. El contratista deberá coordinar las obras con el Ayuntamiento, respetando actos fúnebres y ceremonias, implementar medidas de control de polvo, gestionar selectivamente residuos de construcción y mantener las condiciones de decoro necesarias en el cementerio durante toda la ejecución.