Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Ciudad rodrigo, Salamanca, Castilla y león, España

Anuncio de Licitación

23/05/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

23/05/2025

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

18/06/2025

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

24/02/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Construcción de plataforma y vestuarios

Licitaciones públicas: contrato de obras para bar y vestuarios. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

85.513,66 €

Importe sin impuestos

70.672,45 €

Valor estimado del contrato

70.672,45 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

23/05/2025

Ultima actualización

24/02/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45236000 - Trabajos de explanación

45215500 - Aseos públicos

45223000 - Trabajos de construcción de estructuras

Título oficial

Contrato de obras de construcción de una plataforma para bar; y de vestuarios y aseos dentro del “Proyecto Básico y de Ejecución de acondicionamiento de la Alameda de La Moretona dentro de la Estrategia Integral para la valorización ambiental y recreativa del río Águeda”. Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 18/06/2025

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaración responsable complementaria. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.2 PCA. Se presentarán certificados de buena ejecución de obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. V.E (70.672,45 €) x 0,70 = 49.470,71 €

Calificaciones financieras

  • Patrimonio neto - Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 b) PCA. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una vez el valor estimado del contrato, esto es, 70.672,45 €
  • Cifra anual de negocio - Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 PCA. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez el valor estimado del contrato, excluido IVA. VE. (70.672,45 €) x 1,0 = 70.672,45 €
  • Seguro de indemnización - Disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 euros que esté vigente en el momento de presentación de la oferta por un periodo de vigencia que abarque la ejecución del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante el plazo de garantía de las obras.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Precio más bajo: 100%

Documentos

Resolución

Desierto:

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

08/07/2025

Importe

-

Importe sin impuestos

-

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de recogida de aguas pluviales en la plaza de Cabanelas-Viascón del municipio de Cerdedo Cotobade

Contratación de obras de infraestructura hidráulica mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de un sistema de recogida de aguas pluviales en el entorno de la plaza de Cabanelas-Viascón. El proyecto es promovido por el Concello de Cerdedo Cotobade con financiación pendiente de subvención de la Administración. Se tramita de forma anticipada considerando su dependencia de recursos externos. La duración estimada de ejecución es de tres meses.

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Abierto simplificado·Cerdedo cotobade·Pub. 29/05/2026
Presupuesto30.174,49 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de sustitución de puertas de baños - Fase IV - Navio

Licitación de obra pública para la sustitución de las puertas de los baños en la fase IV del edificio Navio. El proyecto incluye todos los documentos técnicos y administrativos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución de la obra debe ajustarse a los planos, especificaciones técnicas y presupuesto base de licitación establecidos en los documentos contractuales.

Intendencia de Madrid
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 29/05/2026
Presupuesto44.368,39 EUR
En Plazo
Fin presentación12/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de impermeabilización en planta sótano del centro de umivale Activa en Tecnoparc

Se licita la contratación de trabajos de impermeabilización en la planta -1 del centro de umivale Activa ubicado en Tecnoparc. El objeto del contrato comprende todas las labores necesarias para garantizar la estanqueidad e impermeabilización de la zona especificada, conforme al proyecto técnico adjunto. La empresa adjudicataria deberá ejecutar la obra dentro del plazo establecido y conforme a los estándares de calidad y seguridad laboral aplicables. El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto, sujeto a las disposiciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3
Abierto·Benissanet·Pub. 29/05/2026
Presupuesto123.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación26/06/2026
Ver detalles

Obra de instalación de ascensor accesible en el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo

Licitación de obra completa para la instalación de un ascensor accesible en el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar, ubicado en Monreal del Campo. El proyecto comprende todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento correcto del ascensor, incluidas estructuras metálicas y trabajos de construcción asociados. La obra se financia con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel.

Ayuntamiento de Monreal del Campo
Abierto·Monreal del campo·Pub. 29/05/2026
Presupuesto111.435,59 EUR
En Plazo
Fin presentación11/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de repavimentación de calles Buen Suceso y Doña Juana

Se licita la ejecución de obras de repavimentación en las calles Buen Suceso y Doña Juana. El contrato, de carácter administrativo tipificado como contrato de obras conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, incluye todos los elementos necesarios para constituir una obra completa susceptible de entrega al uso general. El plazo de ejecución es de tres meses, con dos años de garantía a partir de la recepción. La financiación se realiza con recursos propios y externos, mediante aplicación presupuestaria municipal del ejercicio 2026.

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
Abierto simplificado·Villafranca de los caballeros·Pub. 29/05/2026
Presupuesto69.298,15 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de sustitución de cubierta en anexo de enfermería del Teatro Estable de Aragón

Contrato de obras consistente en la sustitución de la cubierta del anexo de enfermería del Teatro Estable de Aragón (TEAR). El proyecto ha sido aprobado por la Administración e incluye la documentación técnica y administrativa requerida conforme a la legislación de contratos del sector público. El contratista deberá acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exigida, así como la clasificación como contratista de obras según corresponda al valor estimado del contrato.

Intendencia de San Fernando
Abierto simplificado·San fernando·Pub. 29/05/2026
Presupuesto54.437,96 EUR
En Plazo
Fin presentación19/06/2026
Ver detalles

Licitación de ejecución de obras de instalación de fachada ventilada en la Casa de la Cultura de Barlovento

Contratación de las obras de ejecución comprendidas en el proyecto básico y de ejecución para la instalación de una fachada ventilada en la Casa de la Cultura del municipio de Barlovento. La intervención forma parte de una actuación de mejora y acondicionamiento del edificio público destinado a actividades culturales. El proyecto incluye el diseño e implementación de un sistema de fachada ventilada que mejora las prestaciones térmicas, acústicas y estéticas del inmueble. El organismo contratante es la Alcaldía del Ayuntamiento de Barlovento, responsable de la gestión del patrimonio municipal.

Ayuntamiento de Barlovento
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 29/05/2026
Presupuesto312.511,45 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Obra de reforma de la nave 13 del Centro de Empresas e Innovación de Aragón en Zaragoza

Contrato de obra para la reforma integral de la nave 13 ubicada en el Centro de Empresas e Innovación de Aragón en Zaragoza. El Instituto Aragonés de Fomento licita la ejecución de los trabajos de acondicionamiento conforme al proyecto técnico establecido. El contratista deberá cumplir un programa de trabajo aprobado por el Arquitecto Director, asumir la protección y limpieza de zonas afectadas, así como la reparación de servicios e infraestructuras dañadas durante la ejecución. Se establece un plazo de garantía de dos años desde la recepción de las obras.

Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
Abierto simplificado·Remolinos·Pub. 29/05/2026
Presupuesto420.618,72 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Licitación de obras de mejora del pavimento en viales del Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar

Contratación de obras para la rehabilitación y mejora del firme en el vial principal y vial 3 del Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar. La actuación incluye la reposición de señalización horizontal afectada y la renovación del panel director de entrada al parque. El proyecto está financiado mediante ayudas de la Consellería de Economía e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia para habilitación y mejora de infraestructuras de parques empresariales. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar
Abierto simplificado·O pereiro de aguiar·Pub. 29/05/2026
Presupuesto112.340,48 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de pavimentación de la Calle La Jota en María de Huerva

Se licita un contrato administrativo de obras para la pavimentación e instalación de infraestructuras necesarias en la Calle La Jota del municipio de María de Huerva, localizado en Zaragoza. Las obras comprenden la renovación de la vía entre la Avenida Goya y la Calle Vicario José Sebastián. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y debe finalizarse el 15 de septiembre de 2026, plazo improrrogable por condiciones de la ayuda PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ayuntamiento de Maria de Huerva
Abierto simplificado·María de huerva·Pub. 29/05/2026
Presupuesto332.675,19 EUR
En Plazo
Fin presentación19/06/2026
Ver detalles