El objeto del presente contrato es la realización de las obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras en el Polígono Industrial Les Foies de Benigànim (València), consistentes en: - Ejecución de la obra civil para la implantación de Fibra óptica y otros servicios. - Instalación de Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local. - Mejora del alumbrado público mediante medidas de eficiencia energética sustituyendo las luminarias de *VSAP y LED por luminarias LED más eficientes. - Reposición de la señalización para la identificación de las calles. - Reposición de la señalización actual horizontal y ampliación de la misma con identificación clara de pasos de discapacidades así como pasos de peatones, flechas, señales de STOP, cedéis el paso y delimitación del aparcamiento. Igualmente se mejorará la señalización vertical con un incremento del número de señales. - Creación de una herramienta web con información del polígono industrial accesible en el IVACE.

Obras de remodelación urbanística y redefinición de espacios públicos accesibles en las plazas de Los Ángeles y del Álamo - Ayuntamiento de Navacerrada

Licitación de obras para la remodelación integral de dos espacios públicos municipales en Navacerrada: la Plaza de Los Ángeles y la Plaza del Álamo. El proyecto busca redefinir urbanísticamente ambas plazas para dotarlas de mayor accesibilidad, diversidad de usos y funcionalidad como espacios de encuentro comunitario. Las intervenciones incluirán trabajos de preparación del terreno, construcción de nuevas estructuras, instalaciones de servicios e infraestructuras, así como acabados y paisajismo que garanticen la inclusión y el acceso universal para todos los ciudadanos.

Obras de reconstrucción de áreas recreativas para actividades culturales infantiles y juveniles en Corbera

Licitación de obras para la reconstrucción y adecuación de espacios recreativos destinados a actividades culturales dirigidas a la infancia y la juventud en el municipio de Corbera, específicamente en la zona del barri del Clavell. El Ayuntamiento de Corbera promueve esta actuación para mejorar la oferta de equipamientos públicos que faciliten el desarrollo de programas culturales y de ocio para menores y adolescentes, creando entornos seguros y accesibles que fomenten la participación comunitaria y el entretenimiento educativo.

Obras de remodelación y acondicionamiento de parques infantiles en Ulea

Licitación de obras de remodelación y acondicionamiento integral de parques infantiles ubicados en varias vías públicas del municipio de Ulea, Murcia. El Ayuntamiento de Ulea, a través de su Junta de Gobierno Local, convoca este procedimiento para modernizar y mejorar las instalaciones recreativas destinadas al uso infantil. Las intervenciones comprenden trabajos de preparación del terreno, construcción y acabado de espacios verdes y áreas de juego, incluyendo posiblemente la instalación de nuevos equipamientos lúdicos, servicios complementarios y mejoras de accesibilidad.

Obras de rehabilitación del Jardín del Camino del Cerezo en desarrollo urbano sostenible

Contratación de obras de rehabilitación integral del Jardín del Camino del Cerezo mediante procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de paisajismo, pavimentación de caminos peatonales, instalación de alumbrado exterior y colocación de mobiliario urbano. El proyecto se ejecuta en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y es cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo de programación 2021-2027.

Contrato de obras de renovación de alumbrado público mediante sustitución de luminarias por tecnología LED en viales de urbanización Soto

Licitación de contrato de obras para la renovación integral del alumbrado público en los viales de la urbanización Soto mediante la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED de eficiencia energética. El proyecto, de carácter administrativo, comprende la instalación de nuevos equipos de alumbrado exterior y sistemas de señalización asociados. La ejecución se financia parcialmente con fondos de cohesión de la Junta de Castilla y León y completamente con aportación municipal.

Contrato de obras de renovación de alumbrado público mediante sustitución de luminarias LED en viales de la urbanización Soto

Licitación de contrato de obras para la renovación del alumbrado público en viales de la urbanización Soto mediante la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED, incluyendo todos los trabajos de instalación, señalización y medidas de seguridad y salud, así como la gestión de residuos derivados de la ejecución. El proyecto ha sido redactado por ingeniero técnico industrial colegiado y se financia parcialmente mediante el Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León y aportación municipal.

Contrato de obra para la señalización de la senda Fuente de Consoveros y nacimiento del río Sequillo

Contrato administrativo de obras para la ejecución de trabajos de señalización de la senda Fuente de Consoveros y el nacimiento del río Sequillo. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado con licitación electrónica, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Las partes quedan sometidas a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el proyecto aprobado. La dirección facultativa ejercerá la supervisión, inspección y vigilancia de la correcta ejecución de las obras.

Contrato de obras de adecuación y mejora del parque del río y accesos - Ayuntamiento de San Mateo de Gállego

Licitación de obra pública para la adecuación integral del parque del río y sus recorridos de acceso. El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego promueve esta intervención para ordenar los itinerarios existentes, mejorar la accesibilidad y seguridad del espacio, consolidar elementos constructivos preexistentes e incorporar equipamientos y servicios básicos compatibles con el carácter natural del entorno. Los trabajos incluyen demolición, movimiento de tierras, pavimentación, instalación de alumbrado y señalización, así como mobiliario urbano.

Contrato de obras para la remodelación de la plaza Virgen del Rocío

Se licita la ejecución de obras de remodelación de la plaza Virgen del Rocío mediante procedimiento abierto. El contrato tiene carácter administrativo y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación se realizará conforme a criterios de valoración previstos, considerando la mejor relación calidad-precio o el menor coste del ciclo de vida según corresponda. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación requerida por la normativa aplicable y disponer de organización suficiente para la debida ejecución del proyecto.

Obras de embellecimiento de la cuesta de la iglesia parroquial San Millán de Moraleja de Enmedio

Contratación de obras para el embellecimiento de la cuesta de la iglesia parroquial San Millán en Moraleja de Enmedio. Las prestaciones incluyen trabajos de pavimentación de calles, construcción de caminos peatonales, paisajismo en zonas verdes, instalación de equipos de alumbrado exterior y colocación de mobiliario urbano. El plazo de ejecución es de tres meses a partir del acta de replanteo. El procedimiento de selección es abierto simplificado con tramitación ordinaria.