Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza de baldomero iglesias, 3, Campuzano, Cantabria, España

Anuncio de Licitación

26/07/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

26/07/2023

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

17/08/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

22/09/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

26/09/2023

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Instalación de gasificación en Torrelavega

Licitaciones públicas: instalación de gasificación y reforma de instalación térmica. Ayuntamiento de Torrelavega, Cantabria.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torrelavega

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torrelavega

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

357.621,32 €

Importe sin impuestos

295.554,81 €

Valor estimado del contrato

295.554,81 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

26/07/2023

Ultima actualización

26/09/2023

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45333000 - Trabajos de instalación de aparatos de gas

Título oficial

Instalación de gasificación y reforma de instalación térmica para mejora de eficiencia energética en Piscina Municipal, en régimen de cofinanciación con el FEDER - Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 17/08/2023

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - La empresa adjudicataria deberá tener la condición de Empresa instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios RITE
  • Otros - La empresa adjudicataria deberá contar con la categoría de instalador especialista adecuada a las instalaciones eléctricas a realizar descritas en el Proyecto.
  • Otros - La empresa adjudicataria deberá ser una empresa de categoría A o B de acuerdo con el RD 919/2006, de 28 de julio.
  • Trabajos realizados - Solamente se presentará por el licitador propuesto para la adjudicación
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Solamente se presentará por el licitador propuesto para la adjudicación y que tenga una antiguedad inferior a cinco años
  • Otros - Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de actividad objeto del contrato. Solo se presentara por el licitador propuesto para la adjudicación.
  • Técnicos o unidades técnicas - Solamente se presentará por el licitador propuesto para la adjudicación y que tenga una antiguedad inferior a cinco años

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Solamente se presentará por el licitador propuesto para la adjudicación

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Oferta económica: 80%
  • Menor interrupción del funcionamiento de la piscina: 5%
  • Reducción del plazo de ejecución de la obra: 10%
  • Ampliación de plazos de garantía: 5%

Documentos

Resolución

Formalizado: Ser ventajosa para los intereses municipales

Fecha adjudicación

22/09/2023

Importe

185.485,99 € - Baja (-48%)

Importe sin impuestos

153.294,21 € - Baja (-48%)

Identificador contrato

26/23

Fecha contrato

26/09/2023

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras de reforma e instalación de generador de calor a gas natural en la Residencia Asistida San Vicente de Paúl

Licitación mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de obras de reforma de instalaciones con instalación de un generador de calor a gas natural en la Residencia Asistida San Vicente de Paúl. El contrato se regirá por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el presente pliego de cláusulas administrativas, requiriendo que el contratista disponga de solvencia técnica acreditada mediante clasificación profesional en el grupo J, subgrupo 02, tipo reforma, categoría 2, o equivalente documentación de personal técnico especializado.

Diputación provincial de Albacete
Abierto simplificado·Albacete·Pub. 16/06/2026
Presupuesto268.312,62 EUR
En Plazo
Fin presentación07/07/2026
Ver detalles