La ejecución del Proyecto Técnico "Mejora entorno urbano, pavimentación, alumbrado y zonas verdes".

Obras de construcción de baños públicos en Ojén (Málaga)

Contratación de las obras de ejecución de un edificio de nueva planta destinado a aseos públicos en el municipio de Ojén, Málaga. La actuación comprende la construcción completa de la edificación con una superficie de 19,42 metros cuadrados, incluyendo todos los trabajos de construcción, acabados e instalaciones necesarias para la puesta en servicio. El proyecto técnico ha sido redactado por Daniel Espada Cerón, Arquitecto, y supervisado favorablemente por el Arquitecto Municipal. La financiación procede de fondos del Plan de Asistencia Económica Municipal aprobados por la Diputación Provincial de Málaga.

Contrato de obras de adecuación y rehabilitación del edificio Punto J e instalaciones de medios de comunicación

Contrato de obra administrativa para la adecuación integral del edificio Punto J, que incluye la transformación de espacios para albergar instalaciones de radio municipal y área de juventud, así como el saneado y remozado general de la construcción e instalaciones existentes. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado de carácter ordinario, sin sujeción a regulación armonizada.

Obras de ampliación del gimnasio del polideportivo municipal de Ugena

Contratación de obras para la ampliación del gimnasio existente en el polideportivo municipal de Ugena. El proyecto incluye una nueva edificación que constituirá una continuación del edificio actual, manteniendo su línea estética y cota interior, con resolución de desniveles mediante muro de contención de hormigón armado. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de la segunda fase de residencia de ancianos en Villaquejida

Contrato administrativo de obras para la construcción de la segunda fase de una residencia de ancianos ubicada en Villaquejida. Los trabajos incluyen cerramiento de fachadas de las unidades de convivencia, enfoscado interior y colocación de paneles de hormigón en la zona común. El procedimiento de adjudicación es abierto bajo criterios de mejor relación calidad-precio, con un plazo de ejecución de seis meses.

Contratación de obras de edificio destinado a cohousing y viviendas colaborativas en Valleseco, Gran Canaria

Procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de obras de construcción de un edificio destinado a la implantación y fomento del cohousing y viviendas colaborativas en el término municipal de Valleseco, Gran Canaria. El contrato incluye la ejecución completa de las prestaciones coordinadas necesarias para la realización del proyecto, financiado mediante aportaciones del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo y aportación municipal.

Obras de construcción de velatorio municipal en Villargordo del Cabriel

Contratación de obra pública para la construcción de un velatorio municipal destinado a mejorar la calidad de los servicios municipales y garantizar una atención digna a la población. La obra se ejecutará en Villargordo del Cabriel mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio. El contrato administrativo se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 (Lora) entre los puntos kilométricos 3,8 y 5 - Diputación Provincial de Cádiz

Contratación de obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 denominada Lora, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 3,8 y el punto kilométrico 5, en La Provincia. El proyecto incluye la ejecución conforme al Proyecto Técnico aprobado por la Diputación Provincial de Cádiz, planos, memoria descriptiva de materiales, cuadros de precios, estudio de seguridad y salud, y programa de trabajo. Las obras se someterán a los criterios de adjudicación y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Contrato de obras de finalización de edificio dotacional para viviendas tuteladas para personas con discapacidad - Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

Licitación de obras correspondientes al proyecto básico y ejecución de finalización de un edificio dotacional destinado a viviendas tuteladas para personas con diversidad funcional. El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla licita mediante procedimiento abierto simplificado la realización de estas obras, cuyo proyecto ha sido supervisado y aprobado por la administración local. La ejecución incluye todas las prestaciones necesarias para la conclusión del inmueble conforme a especificaciones técnicas. Se financia mediante subvención de la Diputación Provincial de Sevilla para construcción y renovación de equipamientos municipales.

Obras de ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes existentes en zona portuaria de Ceuta

Contratación de obras para la ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes eléctricas existentes en la zona de emplazamiento de las bases de Servilimpce y Amgevicesa, situadas en la zona portuaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las obras se ejecutarán bajo un único adjudicatario para evitar interferencias y garantizar su correcta ejecución conforme a las prescripciones técnicas establecidas. El contrato se somete a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.