Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Torrejón el rubio, Cáceres, Extremadura, España

Anuncio de Licitación

28/07/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

28/07/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

11/08/2026

Finaliza en 14 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para adecuación de guardería municipal en Torrejón el Rubio

Licitación de obras para la transformación de un antiguo comedor escolar en aula de educación infantil destinada a menores de uno a tres años. Las actuaciones incluyen desmontajes, demoliciones, construcción de aseos, falso techo, instalaciones de fontanería, electricidad, climatización, colocación de carpinterías y solados. El proyecto responde a la necesidad de ampliar la oferta de plazas en educación infantil en el municipio de Torrejón el Rubio, cumpliendo con los parámetros dimensionales establecidos en la normativa autonómica.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torrejón el Rubio

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Torrejón el Rubio

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

53.640,80 €

Importe sin impuestos

44.331,24 €

Valor estimado del contrato

44.331,24 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

28/07/2026

Ultima actualización

28/07/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación

45453100 - Trabajos de reacondicionamiento

45214100 - Trabajos de construcción de edificios para jardín infancia

Título oficial

Ejecucion de la obra para adecuación de Guardería Municipal

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 11/08/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 11/08/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

  • Ampliación plazo de garantía: 10%
  • Mejor oferta económica: 85%
  • Reducción plazo de ejecución: 5%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Obra de adecuación de sala de entrenamiento de la Escuadrilla de Policía del Cuartel General del MACAN

Licitación de obra de adecuación y acondicionamiento de una sala de entrenamiento perteneciente a la Escuadrilla de Policía ubicada en el Cuartel General del Mando Aéreo del Cantábrico y Atlántico Norte. Se trata de una intervención de reforma y rehabilitación que no afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la edificación. El proyecto incluye documentación técnica, planos, cuadros de precios y estudio básico de seguridad y salud en obra, sujeto a la normativa de contratación del sector público.

Ejército del Aire
Abierto simplificado·Las palmas de gran canaria·Pub. 28/07/2026
Presupuesto20.390,73 EUR
En Plazo
Fin presentación12/08/2026
Ver detalles

Contrato de obra de mejora de eficiencia energética y confort laboral mediante revestimiento de vidrios en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde

Licitación de obra de mejora de eficiencia energética y confort laboral en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde, consistente en el revestimiento con nanovidrio de zonas acristaladas en naves, oficinas y vestuarios del Taller Principal y Taller Eléctrico. Los trabajos incluyen la ejecución completa de la instalación, gestión de la documentación de legalización ante organismos competentes, inspecciones técnicas y cumplimiento de normativa de seguridad y salud laboral. El adjudicatario será responsable del almacenaje, mantenimiento y puesta en servicio de los elementos suministrados, así como de todos los gastos derivados de la ejecución del contrato.

Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.
Normas internas·Madrid·Pub. 28/07/2026
Presupuesto315.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora de las instalaciones de la estación de Villanueva de Córdoba - Los Pedroches

Contratación de obras para la mejora integral de las instalaciones de la estación ferroviaria de Villanueva de Córdoba - Los Pedroches. El proyecto incluye trabajos de ejecución que requieren personal técnico especializado, específicamente un Jefe de Obra con formación en ingeniería y experiencia mínima de cinco años en proyectos de instalaciones. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Contratos del Sector Público.

Adif Alta Velocidad
Abierto simplificado·Córdoba·Pub. 28/07/2026
Presupuesto89.743,58 EUR
En Plazo
Fin presentación08/09/2026
Ver detalles

Obra de habilitación de aulas de música en edificios escolares antiguos del Ayuntamiento de Cascante

Licitación pública para la habilitación y acondicionamiento de aulas destinadas a la enseñanza de música en antiguas instalaciones escolares del municipio de Cascante. El proyecto comprende trabajos de reforma y adaptación de espacios existentes para su transformación en aulas funcionales equipadas para la docencia musical. El Ayuntamiento de Cascante promueve esta iniciativa con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa municipal y potenciar la oferta de educación artística en el ámbito local.

Ayuntamiento de Cascante
Abierto·Cascante·Pub. 27/07/2026
Presupuesto86.763,00 EUR
En Plazo
Fin presentación07/08/2026
Ver detalles

Adaptación y acondicionamiento de espacios del Antiguo Palacio Provincial de Zamora para su uso como salas de exposición pública

Contratación de obras de adaptación de espacios interiores del Antiguo Palacio Provincial de Zamora para su transformación en salas de exposición abiertas al público. El proyecto, denominado Fase II, es promovido por la Diputación Provincial de Zamora e incluye trabajos de acondicionamiento, instalaciones y acabados necesarios para habilitar el inmueble histórico como equipamiento cultural y expositivo. La actuación contempla la preparación de espacios para uso público con los estándares de accesibilidad y seguridad requeridos.

Diputación provincial de Zamora
Abierto simplificado·Zamora·Pub. 24/07/2026
Presupuesto495.813,50 EUR
En Plazo
Fin presentación13/08/2026
Ver detalles

Contratación de obras de reforma y acondicionamiento de local de oficinas del Museo Nacional del Prado

Se licita la ejecución de obras de reforma y acondicionamiento de un local de oficinas perteneciente al Museo Nacional del Prado. El contrato incluye trabajos de rehabilitación, instalaciones y acabados, con una duración prevista de cinco meses. La adjudicataria deberá designar un responsable con titulación de arquitecto técnico o ingeniero de edificación, así como un coordinador de instalaciones, asumiendo la coordinación general de los trabajos y el mantenimiento de las zonas de obra conforme a los requisitos técnicos establecidos.

Museo Nacional del Prado
Abierto·Madrid·Pub. 24/07/2026
Presupuesto204.201,54 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de adecuación e interiorismo de oficinas con obras y suministro de mobiliario para Marratxí XXI en Palma de Mallorca

Contrato dividido en dos lotes independientes para la adecuación, interiorismo y equipamiento de las oficinas de Marratxí XXI ubicadas en el edificio Sa Deixalleria. El lote 1 comprende la ejecución de obras de adecuación e interiorismo conforme al proyecto redactado en 2026, mientras que el lote 2 incluye el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento. Cada lote puede adjudicarse de forma independiente. El órgano contratante es el Consejo de Administración de Marratxí XXI, con dirección facultativa a cargo de Gestion de Proyectos Miratec SLU. La licitación se desarrolla mediante procedimiento abierto en tramitación ordinaria con formato electrónico.

Marratxi xxi, S.A.U.
Abierto·Sancellas·Pub. 24/07/2026
Presupuesto160.759,98 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma del Consultorio de Arcediago - Concello de Santiso

Licitación de contrato de obras para la reforma del Consultorio de Arcediago en el municipio de Santiso. El contrato tiene carácter de procedimiento simplificado no sujeto a regulación armonizada, incluyendo la ejecución de las obras conforme al Proyecto Técnico, estudio de Seguridad y Salud, y estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Se establece mejora mediante baja sobre el presupuesto base de licitación.

Ayuntamiento de Santiso
Abierto simplificado·Santiso·Pub. 24/07/2026
Presupuesto56.120,21 EUR
En Plazo
Fin presentación13/08/2026
Ver detalles

Servicio de contratación de mano de obra para adecuación de la Sala VIDO de la tercera planta del Juzgado de Sabadell

Contratación del servicio de provisión de mano de obra para la ejecución de trabajos de adecuación y acondicionamiento de la Sala VIDO ubicada en la tercera planta del Juzgado de Sabadell. La prestación se ejecutará durante aproximadamente tres meses y medio, con previsión de inicio en septiembre de dos mil veintiséis y finalización antes del treinta y uno de diciembre del mismo año. El contratista deberá contar con un coordinador técnico responsable que supervise al equipo de trabajo y canalice la comunicación con el personal de CIRE.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Abierto simplificado·Pinós·Pub. 23/07/2026
Presupuesto135.243,59 EUR
En Plazo
Fin presentación12/08/2026
Ver detalles