Licitación Contrato de obras para la plantación de árboles y creación de espacios frescos en el municipio

Contrato de obras y servicios de mantenimiento, reparación y movimiento de tierras en Sant Andreu de Llavaneres

Contratación de obras de mantenimiento y reparación puntual con maquinaria de excavación, movimiento de tierras, conservación de caminos municipales, rieras y zonas verdes, así como servicios de apoyo logístico para traslado de bienes muebles y organización de actos municipales en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres. El contrato se divide en cuatro lotes independientes: actuaciones en vía pública y edificios municipales, mantenimiento de caminos, mantenimiento de rieras y parcelas, y ayudas a la organización de eventos municipales.

Obras de estabilización y retención de deslizamientos de taludes en polígono industrial La Ventilla de Prado del Rey

Contratación de obras de estabilización geotécnica consistentes en la retención de deslizamientos de talud en trasdós de naves de la zona oeste y control de erosionabilidad de talud en trasdós de naves de la zona este, ambas ubicadas en el polígono industrial La Ventilla del municipio de Prado del Rey. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado por Decreto de Alcaldía y bajo dirección facultativa municipal, rigiéndose por la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Obras de reurbanización de calles en Villamartín

Contratación de obras de reurbanización integral de tres vías públicas: calle González Calvo, paseo del Ambulatorio y calle Guadalquivir en el municipio de Villamartín, Cádiz. El proyecto contempla mejoras urbanísticas y de accesibilidad en estas arterias urbanas, financiado mediante el Plan Provincial de Cooperación a Obras y Servicios de Competencia Municipal. La ejecución se realiza bajo la dirección de la facultativa municipal y requiere empresas especializadas en obras públicas con experiencia demostrable.

Obras de construcción de charcas-abrevaderos en cañadas reales de Cáceres

Contrato de obras para la ejecución de dos charcas-abrevaderos destinadas al abastecimiento de agua en cañadas ganaderas. Se licita por lotes: el primero en la Cañada Real de Trujillo y el segundo en la Cañada Real del Puerto del Pico, ambos en el término municipal de Cáceres. Las obras se financian con fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con contribución de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El procedimiento es abierto simplificado sumario.

Contrato de obras de aparcamiento en superficie en el Barrio de San Antonio

Contratación de las obras de construcción y ejecución de un aparcamiento público en superficie ubicado en el Barrio de San Antonio. Las obras incluyen excavación y movimiento de tierras, pavimentación y asfaltado, así como instalaciones de baja tensión. El proyecto técnico regula la actuación como unidad indivisible para garantizar la coordinación de trabajos, continuidad del firme y cumplimiento de plazos. La actuación responde a la necesidad municipal de dotar la zona de infraestructura de estacionamiento de vehículos.

Construcción de zona verde y espacio abierto para actividades urbanas en Moratalaz - Ayuntamiento de Madrid

Contratación de las obras de ejecución para la construcción de una zona verde como espacio abierto destinado al desarrollo de actividades urbanas diversas. El proyecto se ubicará en una parcela de titularidad municipal situada entre las calles Encomienda de Palacios, Hacienda de Pavones, de la Fuente Carrantona y Valdebernardo, en el distrito de Moratalaz. La administración realizará la dirección, inspección y vigilancia de las obras ajustándose a la normativa técnica y de contratación pública aplicable.

Obras de urbanización de calles en la Unidad de Ejecución 18 de Valtierra

Contrato de obras para la urbanización integral de las calles ubicadas en la Unidad de Ejecución 18 del municipio de Valtierra en Navarra. El Ayuntamiento de Valtierra licita este proyecto de infraestructura viaria local con un presupuesto de casi un millón de euros. Los trabajos comprenden la mejora y acondicionamiento de las vías públicas en la zona delimitada, incluyendo labores de preparación del terreno, construcción de firmes, instalaciones y acabados propios de proyectos de urbanización municipal.

Contrato de obras de arreglo y reparación de calzada en el Paseo de la Puda de Banyoles

Contratación de obras para la ejecución de los trabajos de arreglo de la calzada comprendidos en una memoria técnica valorada en un tramo del Paseo de la Puda en Banyoles. El contrato tiene naturaleza administrativa y se clasifica como contrato de obras conforme a la legislación de contratos del sector público, siendo el objeto la reparación y mejora de infraestructura viaria municipal mediante las prestaciones descritas en la documentación técnica y los cuadros de precios del proyecto aprobado.

Obras de ejecución del muro de contención en Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna

Licitación de obras para la ejecución de un muro de contención en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, ubicada en San Cristóbal de La Laguna. El proyecto, con un presupuesto de 601.342,44 euros, comprende los trabajos de preparación del terreno, construcción e instalación de la estructura de contención necesaria para la estabilización y consolidación del talud de la parcela. Se requiere experiencia en obras de ingeniería civil y dominio de técnicas de contención y movimiento de tierras para garantizar la seguridad estructural y durabilidad de la obra.