Licitación Contrato de obras de sustitución de redes y pavimentación de calles en Alcozar

Contrato de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias en Atarfe

Licitación de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias promovida por el Ayuntamiento de Atarfe. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto considerando criterios cuantificables: oferta económica e incremento de unidades de obra, plazo de ejecución y planning de obra con compromiso de adscripción de medios. Se requiere clasificación como contratista de obras dado que el valor estimado supera los quinientos mil euros.

Obras de mejora y optimización del sistema de cloración de la red de distribución de agua potable en Lluçà

Contratación de obras para la ejecución de actuaciones de mejora y optimización del sistema de cloración en la red de distribución de agua potable en baja del municipio de Lluçà. Las obras incluyen la instalación de dos puntos de inyección de cloro en línea, la incorporación de equipos de medida y telecontrol, y las modificaciones puntuales necesarias en la red de tuberías, conforme al proyecto ejecutivo aprobado. El plazo de ejecución es de tres meses desde la acta de comprobación del replanteig.

Contrato de obras de mejora de pavimentación en las calles Higuera y Tercias de Trigueros del Valle

Contrato de obras para la mejora de la pavimentación parcial de la calle Higuera y calle Tercias en el municipio de Trigueros del Valle. Se trata de un contrato administrativo de carácter público cuya ejecución material comenzará en el ejercicio 2026. El contrato incluye todas las prestaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de pavimentación, así como las obligaciones en materia de seguridad y salud, protección de datos y condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental.

Obras de reurbanización de la calle Tahona en Dosbarrios

Licitación de obras de reurbanización integral de la calle Tahona promovida por la Alcaldía del Ayuntamiento de Dosbarrios. El proyecto comprende la mejora y modernización del viario urbano mediante trabajos de preparación del terreno, instalaciones en edificios y acabados que incluyen pavimentación, servicios e infraestructuras conexas. La actuación busca mejorar la calidad del espacio público y la accesibilidad en esta vía municipal, con un presupuesto de licitación de aproximadamente 69.718 euros.

Obras de acondicionamiento de las escaleras de acceso al Cerro del Molinete - Ayuntamiento de Cartagena

Contratación de obras de acondicionamiento de las escaleras de acceso al Cerro del Molinete para mejorar la accesibilidad de usuarios y vecinos. El Ayuntamiento de Cartagena licita estos trabajos de infraestructura que incluyen relleno y recuperación del suelo, así como pavimentación de las escaleras. La ejecución está prevista en un plazo de seis meses desde la firma del acta de replanteo, con financiación presupuestaria para el ejercicio 2027.

Obras de urbanización de la plaza Anna M. Janer de Talarn

Contratación de obras de urbanización de la plaza Anna M. Janer ubicada en Talarn. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, conforme a los criterios de mejor relación calidad-precio establecidos en la normativa de contratación pública. Las obras se financian a través del Plan Único de Obras y Serviços y recursos propios del municipio para el ejercicio presupuestario de dos mil veintiséis.

Obras de peatonalización de las calles Portas y Lavandeira en Arcade, Soutomaior, en el Camino de Santiago

Contratación de obras de peatonalización de las calles Portas y Lavandeira en Arcade, Soutomaior, Pontevedra, integradas en el Camino de Santiago. Las actuaciones comprenden la renovación de pavimentos, redes urbanas e instalaciones conforme al proyecto reformulado de marzo de 2026. Se trata de una obra completa que constituye una unidad funcional que requiere coordinación y planificación integral. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con múltiples criterios de valoración basados en la mejor relación calidad-precio.

Obras de rehabilitación del firme de la calzada de la Calle Leñadores en Cájar-Monachil

Contratación de obras de rehabilitación del firme de la calzada de la Calle Leñadores en Cájar-Monachil. El proyecto incluye demoliciones, excavaciones, ejecución de firmes, obras de saneamiento, pavimentación y señalización vial. Se trata de una prestación indivisible ejecutada por empresas constructoras especializadas en obra civil urbana, que requiere coordinación de múltiples fases constructivas en un único contrato.

Obras de renovación de la red de saneamiento en Calle Extramuros

Contratación de obras administrativas para la renovación del último tramo de la red de saneamiento ubicado en la margen izquierda de Calle Extramuros. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme al proyecto técnico, cumpliendo con la normativa de seguridad y salud laboral, y elaborando un plan de seguridad específico para la obra.