Licitación Obras de regeneración urbana y mejora de infraestructuras públicas en barrios de Baza incluidas en el Plan de Actuación Integrado PAI Baza 2030

Contrato mixto de obras y servicios para la construcción del nuevo edificio administrativo y auxiliar del centro sanitario municipal de protección animal de Son Reus, con dirección de obra y

Contrato mixto que comprende la ejecución de obras para la construcción de un edificio administrativo y un edificio auxiliar aislado en el centro sanitario municipal de protección animal ubicado en Son Reus, junto con los servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de ejecución de ambos proyectos. El contrato se divide en tres lotes: obra del edificio administrativo, obra del edificio auxiliar y servicios técnicos integrados de dirección y coordinación.

Obras de derribo de vivienda unifamiliar en Calle Morería - Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Licitación de obras de derribo de una vivienda unifamiliar ubicada en Calle Morería nº 2-4 de Fuentes de Ebro. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro convoca este procedimiento para la demolición controlada y retirada de escombros de la edificación. Los trabajos incluyen todas las fases necesarias para la eliminación completa de la estructura, gestión de residuos de construcción y acondicionamiento final del solar resultante.

Obras para la creación de itinerarios accesibles en la avenida República Argentina, avenida del Aeropuerto y el Tablero.

Id licitación: 2026/108; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba; Importe: 438484.83 EUR; Estado: PUB

Contrato de obras de plantación de chopos en más de 551 hectáreas en diversas localidades de Castilla y León

Se licita la ejecución de obras de plantación de chopos en una superficie total de 551,87 hectáreas distribuidas en varias localidades de la comunidad autónoma de Castilla y León. El contrato tiene naturaleza mixta, combinando prestaciones de obra y servicios, siendo la prestación de obra la principal. La Dirección Facultativa ejercerá la supervisión y vigilancia de la correcta realización de las obras conforme al proyecto técnico y especificaciones establecidas.

Contrato de obras de demolición y cerramiento provisional de almacén municipal

Licitación de obras de demolición de edificio existente y colocación de cerramiento provisional en parcela municipal, englobado en el Proyecto de Obras de Demolición y Cerramiento Provisional de Almacén Municipal. Los trabajos incluyen demolición, explanación, limpieza del terreno, retirada de amianto y construcción de estructuras de cerramiento. Duración prevista de cuatro meses. Financiación compartida entre Diputación Provincial de Málaga y aportación municipal.

Obras de construcción de edificio municipal en Almázcara

Licitación de contrato administrativo de obras para la construcción de un nuevo edificio municipal en la localidad de Almázcara. El proyecto comprende trabajos de acondicionamiento del terreno, excavaciones, cimentaciones, estructura de hormigón armado, forjados, envolvente exterior e interior, e instalaciones. El plazo de ejecución es de seis meses desde la firma del acta de replanteo.

Licitación de sistema dinámico de adquisición para la ejecución de obras del Ayuntamiento de La Orotava

El Ayuntamiento de la Villa de La Orotava licita un sistema dinámico de adquisición destinado a la ejecución de obras. Este procedimiento de contratación permite a la administración local contar con un marco ágil y flexible para la realización de trabajos constructivos diversos, optimizando los procesos de selección de contratistas y mejorando la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura municipal. El sistema posibilita la incorporación de nuevos proveedores durante su vigencia, garantizando competencia y transparencia en la adjudicación de obras públicas en el municipio tinerfeño.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de urbanización y saneamiento del sector industrial Tacande en El Paso

Contratación de obras de urbanización del sector industrial Tacande, con enfoque específico en la separata de saneamiento. Las obras incluyen excavación y movimiento de tierras, demolición, construcción de canalizaciones de aguas pluviales, obras de saneamiento y pavimentación diversa. El Ilustre Ayuntamiento de El Paso licita esta prestación única e integradora que no se divide en lotes, dada la necesidad de coordinación funcional de las diferentes unidades de obra para la consecución del fin público perseguido.